ДОГОВОР на ОКАЗАНИЕ УСЛУГ по ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ.
г. Пенза «___»_______________ 20__ г.
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», __________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ЛТД», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», . В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Подрядчик обязуется выполнить ремонтные электромонтажные работы в соответствие со сметой (Приложение), в __________________________ по адресу: __________________________, далее Объект.
1.2.Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимую техническую документацию, обеспечить фронт работ, создать необходимые условия для выполнения работ , принять их результат (готовый к эксплуатации объект) и оплатить обусловленную настоящим Договором сумму.
1.3.Приложение – Смета на электромонтажные работы
1.4.Приложение является неотъемлемой частью Договора.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Электромонтажные работы и переоборудование рабочих мест должны быть закончены не позднее 14 календарных дней с момента подписания представителями сторон Акта о строительной готовности Объекта. При отсутствии строительной готовности Объекта дата окончания работ оговаривается отдельно.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Стоимость работ определяется в соответствии со сметой (Приложение) в расценках по нормативной базе ТСН-2001.
3.2. Расчет за выполненные работы производится на основании Акта приема выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3 не позднее 3-х дней после завершения работ по Договору.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
4.1. Обеспечение объекта необходимыми материалами осуществляет Заказчик.
4.2. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
4.3. Приемку и разгрузку прибывающих на объект материалов осуществляет Подрядчик.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.
5.2. Подрядчик обязан обеспечить:
Производство работ в полном соответствии с технической документацией, сметой, строительными нормами и правилами;
Надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, государственным стандартам и техническим условиям;
Качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;
Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, если такие будут иметь место;
Вывести в 3-х дневный срок со дня подписания Акта о приемке завершенного объекта оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы , другое имущество и строительный мусор.
5.3. При готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом Заказчика.
5.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
Иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик обязан предоставить объект на стадии готовности к производству работ, а также всю необходимую проектно-техническую документацию в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
6.2. Заказчик обязан произвести приемку работы в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
6.3. Заказчик обязан осуществлять технический надзор за строительством.
6.4. В установленном Договором порядке и сроке оплачивать выполнение работ Подрядчиком.
6.5. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, материалов и оборудования.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования до приемки Заказчиком полностью выполненных работ.
7.2. За нарушение срока выполнения работ, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0.1% от суммы указанной в приложении №1 за каждый день просрочки.
7.3. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
8.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом строительства, указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного законом и Договором, и несет ответственность за отступление от них. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 (два) года с момента подписания сторонами акта приема выполненных работ.
8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
9.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
9.2. Заказчик, представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, в любое время в течение всего периода строительства.
9.3. При осуществлении контроля за ведением работ Заказчик, а также его полномочные представители, не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА
10.1.Дополнительные расходы и затраты Подрядчика возмещаются согласно дополнительной Сметы утвержденной обеими сторонами.
10.2.Если Заказчик не выполнит в срок обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик будет вправе требовать продления срока строительства на соответствующий период.
10.3.В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок, однако в пределах общего срока, предусмотренного п. 2.1. настоящего Договора, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.
11. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
11.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное действие которых, они не имеют возможности. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
11.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если Стороны не смогут договориться в течение трех месяцев, тогда каждая Сторона вправе требовать расторжения настоящего Договора.
12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ
12.1.Стоимость работ может быть изменена по соглашению Сторон на основании Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
12.2.Любые изменения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они оформлены Дополнительным соглашением, Протоколом либо иными письменными документами в соответствии с правилами, установленными для письменной формы Договоров статьей 434 ГК РФ, и другими Положениями ГК РФ.
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
13.2.В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством.
13.3.По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, подлежит применению законодательство Российской Федерации .
14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Подпись:_________________
ПОДРЯДЧИК:
Подпись:__________________
г. ____________ «___» _________ 20___ г.
Иванов Иван Иванович __________________________________________________ _, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,
и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.
1.2. Работы выполняются в сроки______________________.
1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.
2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей.
2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.
2.3. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания.
2.4. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом.
3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;
3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований;
3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.
3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.
3.4.1. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения.
3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ;
3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора;
3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.
4.1. Подрядчик передаёт Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приёмки завершённых работ два экземпляра исполнительной документации (акт приёмки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3).
4.2. Приёмка работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности. В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.
4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесённые ей в связи с оплатой экспертизы расходы.
4.4. До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. п.).
5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
5.1.2. Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
5.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта;
5.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ.
6.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.
7.1. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
7.2. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по экземпляру для каждой из сторон.
7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
7.5. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.
7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии. В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке.
Договор на электромонтажные работы заключается в том случае, когда возникла необходимость обустройства электрических коммуникаций, установки энергетического оборудования. Эта работа должна осуществлять квалифицированными специалистами, понимающими сущность и цель предстоящих работ. Такие специалисты есть в штате не каждого юридического лица, а потому здесь потребуется заключить договор на электромонтажные работы между юридическими лицами, в соответствии с которым и будут выполнены работы. Образец договора на выполнение электромонтажных работ может быть найден в Интернете, или же представлен компанией-подрядчиком, либо заказчиком. Но в этом случае велик шанс того, что потребуется доработка текста соглашения под условия сторон. Конечно, образец договора на выполнение электромонтажных работ не потребуется в том случае, если за ним обратиться к юристу. Подготовка проектов документов в этом случае станет его головной болью. Но следует понимать, что тогда договор на выполнение электромонтажных работ влетит в «копеечку», и кроме затрат, связанных непосредственно с отношениями по договору, придется оплатить еще и услуги юриста.
Это соглашение теоретически может быть заключено и в отношении тех же работ, что и при подряде. Разница в смысле конечного результата работ может не отмечаться, отличия проявляются в правовом регулировании отношений. В случае возникновения спора договор может быть переквалифицирован судом.Это обязательно следует учитывать при выборе модели, по которой будут развиваться деловые отношения. Так или иначе, заключается ли соглашение о подряде, или договор на оказание электромонтажных услуг, не имеет решающего значения, главное чтобы и в том и в другом случае текст соответствовал законодательству, не содержал противоречий самому себе и интересам сторон. Учитывая специфику электромонтажа, следует особое внимание уделить исполнителю услуг (работ) - он должен обладать необходимой разрешительной документацией на проведение их.Также следует уделить внимание контролю заказчика за ходом выполнения работ, порядком его осуществления - это важно как самому заказчику, так как ему надлежит эксплуатировать результат работ, и это же важно для подрядчика, так как произвольное вмешательство заказчика может негативно сказаться на результатах монтажа. Получить документ, где будут учтены эти, и многие другие юридически значимые аспекты, вы сможете посредством нашего сервиса, где представлены интерактивные шаблоны документов на самые разные случаи жизни. Все, что требуется для использования сервиса – компьютер с доступом в Интернет и принтер. В первую очередь необходимо выбрать договор оказания электромонтажных услуг, ответить на вопросы опросного листа, как в самом договоре, так и в приложениях к нему. Затем следует внести информацию в поля ввода, актуальную договоренностям сторон. После документы скачиваются, распечатываются, и отправляются на подпись сторонам.
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..Предоставляем все документы, сертификаты, допуски.
Договор
г. Москва » ___ » __________ 2014 г.
Компания ООО СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ЗАО или ООО, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать электромонтажные работы, указанные в пункте 1.2,с соблюдением действующих технических условий на электромонтажные работы. Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать например следующие услуги.
-сборка электрощита согласно приложенной схеме …………………………….
-монтаж,установка щита на место адрес и его подключение.
—фазировка электрической линии.
—измерение сопротивление изоляции мегаомметром модель MASTECH серия MS5201 кабельных и других линий напряжением, в соответствии с ПУЭ глава 1.8.7.
Аппаратов и цепей напряжением до 500В- мегаомметром на напряжение 500В, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям.
-проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.
— пуско-наладочные работы.
-ввод в эксплуатацию, р аботы будут происходить по адресу
1.3. Срок оказания услуг- с момента подписания настоящего Договора.
1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СниПов, ПУЭ, ПТЭЭП и действующему законодательству Российской Федерации.Вот это мы пишем в договоре. Как гарантия Заказчику что мы профессионально выполним свою работу.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;
2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме.
2.1.3. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить работу по цене и сроки, указанные в пункте 3. настоящего договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов:
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет, НДС не облагается.
3.2. Стоимость комплектующих составляет, НДС не облагается 100% перевод на покупку комплектующих производится в течение 2-х банковских дней после подписания договора.
3.3.Оплата услуг осуществляется в следующем порядке
3.2.1. Оплата услуг осуществляется в следующем порядке:
50% стоимости услуг оплачивается Заказчиком в течении двух банковских дней с момента подписания договора.
— 50 % стоимости услуг оплачивается заказчиком в течении двух банковских дней с момента окончания выполнения услуг и подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
3.3. Оплата материалов и услуг по настоящему Договору осуществляется путем безналичной системы расчетов.
4. Ответственность сторон
4.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрение в Арбитражном суде в установленном законодательством РФ порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору и составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик: Исполнитель.
Содержание соглашения Само соглашения о подрядных работах на выполнение работ по электромонтажу обязательно в себя должно включать определенный перечень разделов. Они не определены законодательно. Тем не менее присутствие их рекомендовано и желательно. Так как только так можно не допустить разночтения, а также возникновения конфликтов из-за банальной юридической неграмотности.
Форс-мажор. 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая сторона договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Договор на выполнение субподрядных работ По завершении каждого этапа работ, определяемых по договоренности сторон, Заказчик, в течение 2 дней, оплачивает данный этап произведенных работ и завезенных материалов.Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику, при условии, что работа выполнена надлежащим образом.3.3. Приемка работ Заказчиком производится в течении 2 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта.3.4.
Выполнение электромонтажных работ обычно требуется во всех строительных объектах без каких-либо исключений. Именно поэтому нередко формируется специальный договор подряда для осуществления подобных задач. Нередко для ведения подобного рода работы необходимо осуществить оформление специальных документов.
Важно также отметить, что договор подряда обязательно должен быть сформирован в рамках специального законодательства. Какие-либо исключения попросту не допускаются. Одновременно договор подряда подразумевает решение целого ряда самых разных достаточно специфических задач. Алгоритм оформления имеет отличительные черты свойственные только соглашению на выполнение электромонтажных работ.
Общие сведения Процесс оформления договора подряда осуществляется в рамках ГК РФ.
Она достигается одним из двух способов:
Таким образом, субподряд заключается между генеральным подрядчиком и его партнерами-субподрядчиками. К существенным условиям такого соглашения относят:
Предметом могут быть конкретные виды работ, монтаж тех или иных конструкций, работы по пуску и наладке оборудования, монтаж коммуникаций и т.п.
Причем использоваться данное соглашение может для формализации как предоставления каких-либо услуг, так и выполнения определенных работ. Например, разнообразных строительных или даже электромонтажных. Со всеми тонкостями составления договора подряда на электромонтажные работы лучше всего будет заранее разобраться.
Только так возможно не допустить проблем. Также важно отметить, что множество нюансов зависит как раз от того, кто именно выступает в роли заказчика и исполнителя по этому типу договоров. Так как для физических лиц, например, имеются достаточно серьезные ограничения. Данный договор нередко используется для самых разнообразных задач.
В первую очередь – для включения перечня работы, которые должны быть выполнены в конкретном случае в обязательном порядке.
Договор субподряда на электромонтажные работы образец Договор субподряда на электромонтажные работы образец Если цена указана в твердой сумме, Подрядчик не вправе требовать ее увеличения. Оплата производится в рублях путем безналичного расчета, либо по согласию сторон иным, не запрещенным законом способом. Оплата работ осуществляется после их передачи Заказчику, если в договоре не предусмотрена поэтапная оплата работ по отдельным сметам.
Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые должны быть устранены Подрядчиком.3.5. Важно Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
Первоначальные понятия Прежде всего, перед ознакомлением с законодательством, необходимо будет обязательно разобраться с применяемыми для отражения информации терминами. Внимание Это позволит разобраться без посторонней помощи со всей представленной информацией. Знание норм законодательства дает возможность контролировать заказчику и исполнителю самостоятельно вопрос верности составления всей документации.
По окончанию работ оформляют акт выполненных работ. Он является неотъемлемым элементом договора подряда на электромонтажные работы и основой для завершения взаиморасчетов. Образец договора субподряда на электромонтажные работы Назначение документа Сам договор подряда одновременно позволяет решить сразу широкий перечень самых разных задач. В первую очередь к таковым относится следующее: Формализация отношений между заказчиком и исполнителем соответствующих задач Поставленных в самом соглашении Защита прав, интересов обеих сторон Которые заключат подобного рода соглашения Сам договор используется для решения вопросов в суде Если по какой-то причине в досудебном порядке разрешить ситуацию попросту невозможно Также данный договор используется для формирования определенной отчетности по декларации.
Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на выполнение электромонтажных работ и услуг Договор на электромонтажные работы между юридическими лицами Договор на электромонтажные работы заключается в том случае, когда возникла необходимость обустройства электрических коммуникаций, установки энергетического оборудования. Эта работа должна осуществлять квалифицированными специалистами, понимающими сущность и цель предстоящих работ. Такие специалисты есть в штате не каждого юридического лица, а потому здесь потребуется заключить договор на электромонтажные работы между юридическими лицами, в соответствии с которым и будут выполнены работы.
Образец договора на выполнение электромонтажных работ может быть найден в Интернете, или же представлен компанией-подрядчиком, либо заказчиком.
Внимание
К основным понятиям относится:
Под подрядными работами подразумевается определенный перечень задач, которые необходимо выполнить за определенную плату, а также при соблюдении некоторых сроков. Причем обычно подряд подразумевает составления договора в определенной формате. Не допускается нарушение ГК РФ, которые регулируют оформление данного соглашения.
