Договор на оказание услуг необходим в равной мере и заказчику, в лице хозяина квартиры или частного дома, и подрядчику, в лице электрика. Для человека, который решил сделать монтаж электропроводки у себя Дома и у него нет знакомых, которые могли бы порекомендовать специалистов, нужна уверенность и доверие, в определённой мере, к незнакомому мастеру. То же самое относится и к подрядчику, он, точно так же, впервые видит перед собой незнакомого человека. То есть, требуется документ который обеспечит уверенность в том, что все работы будут выполнены качественно и в срок, с одной стороны. И что все выполненные работы будут оплачены, с другой стороны.
Договор составляется в двух экземплярах, один для заказчика и второй для исполнителя. У каждой из сторон есть свои права, обязанности и ответственность. Это не резюме или автобиография мастера с его личными данными. Под документом, должны быть адреса, реквизиты (паспортные данные) и подписи обеих сторон, с обязательным предоставлением паспорта для сверки данных.
В первой части оговаривается сам предмет договора, то есть, то, что исполнитель обязуется оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. В этой же части есть общий список услуг, более подробно всё рассчитывается в смете на работы. Здесь же указан срок выполнения работ и то, что услуги считаются оказанными после подписания заказчиком Акта приёмки-сдачи оказанных услуг.
Во второй части перечислены права и обязанности сторон. То, что исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества, в полном объёме и в срок. И по требованию заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки. Со своей стороны заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат сразу после получения извещения об окончании работ. Заказчик обязуется оплатить работу по цене, указанной в договоре. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. А также отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг.
В части о цене договора и порядке расчётов указывается полная стоимость всех работ и в каком порядке происходит оплата, то есть, каков размер аванса и какая часть оплачивается после подписания акта приёмки-сдачи оказанных услуг. Здесь же оговаривается то, что в цену не входит стоимость электротехнических материалов и что оплата осуществляется путём наличного расчёта.
В части о гарантии указывается на какой срок она предоставляется. Расширенная гарантия может быть предоставлена только на всю электроустановку, электроустановка это вся электропроводка квартиры или частного дома. Для примера: если в двухкомнатной квартире проводится замена проводки только в одной комнате, а во второй остаётся старая, то не о какой гарантии не может быть и речи. Так же, если работы планируется выполнять с использованием материалов заказчика, то есть тех, которые были приобретены заказчиком самостоятельно, гарантия не предоставляется. Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания электропроводки, это в том смысле, что не стоит в одну розетку устанавливать тройник и подключать три обогревателя, при это, заменив автоматический выключатель в щитке на более мощный.
В части пятой о порядке расчётов по закупке электротехнических материалов оговаривается, как это происходит. Необходимо понимать, что частный электрик не является торговцем или тем более производителем материалов для монтажа электрики. Именно поэтому в договоре указывается только стоимость работ. Исполнитель услуг просто делает одолжение заказчику и вместо него покупает всё необходимое. Это устраивает обоих: с одной стороны будет приобретено именно то, что необходимо для монтажа, а не то, что попалось. А, с другой стороны заказчик не тратит своё время. При расчётах используется расписка в получении денег и товарные чеки магазинов, складов или баз.
В шестой части договора оговаривается ответственность сторон. В ней сказано, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. А, так же, что в случае невыполнения обязательств указанных пунктов, стороны имеют право, каждая со своей стороны, требовать материального возмещения.
В следующих частях говорится о порядке разрешения споров и заключительных положениях. В конце договора адреса, реквизиты и подписи сторон.
Хотелось бы всем пожелать, чтобы Договор НЕ потребовался бы для разрешения споров или разногласий. Достичь этого очень просто: исполнителю качественно и в срок выполнить работу, а заказчику вовремя и полностью рассчитаться.
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..Предоставляем все документы, сертификаты, допуски.
Договор
г. Москва » ___ » __________ 2014 г.
Компания ООО СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ЗАО или ООО, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать электромонтажные работы, указанные в пункте 1.2,с соблюдением действующих технических условий на электромонтажные работы. Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать например следующие услуги.
-сборка электрощита согласно приложенной схеме …………………………….
-монтаж,установка щита на место адрес и его подключение.
—фазировка электрической линии.
—измерение сопротивление изоляции мегаомметром модель MASTECH серия MS5201 кабельных и других линий напряжением, в соответствии с ПУЭ глава 1.8.7.
Аппаратов и цепей напряжением до 500В- мегаомметром на напряжение 500В, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям.
-проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.
— пуско-наладочные работы.
-ввод в эксплуатацию, р аботы будут происходить по адресу
1.3. Срок оказания услуг- с момента подписания настоящего Договора.
1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СниПов, ПУЭ, ПТЭЭП и действующему законодательству Российской Федерации.Вот это мы пишем в договоре. Как гарантия Заказчику что мы профессионально выполним свою работу.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;
2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме.
2.1.3. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить работу по цене и сроки, указанные в пункте 3. настоящего договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов:
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет, НДС не облагается.
3.2. Стоимость комплектующих составляет, НДС не облагается 100% перевод на покупку комплектующих производится в течение 2-х банковских дней после подписания договора.
3.3.Оплата услуг осуществляется в следующем порядке
3.2.1. Оплата услуг осуществляется в следующем порядке:
50% стоимости услуг оплачивается Заказчиком в течении двух банковских дней с момента подписания договора.
— 50 % стоимости услуг оплачивается заказчиком в течении двух банковских дней с момента окончания выполнения услуг и подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
3.3. Оплата материалов и услуг по настоящему Договору осуществляется путем безналичной системы расчетов.
4. Ответственность сторон
4.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрение в Арбитражном суде в установленном законодательством РФ порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору и составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик: Исполнитель.
Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на монтажные (электромантажные) работы . Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда .
Электромонтажные работы являются определенным этапом любого строительства, капремонта или косметического ремонта. Проводятся данные мероприятия с учетом комплекса технологических правил к этой разновидности монтажных работ и с соблюдением всех существующих требований к безопасности электропроводки.
Проведение электромонтажных работ начинается с заключения договора, согласно которому, подрядчик обязуется по заданию заказчика в обусловленные договором сроки выполнить работы и передать их результат заказчику, который обязуется принять и оплатить полученный результат в порядке, установленном соглашением.
Типовой образец договора подряда на электромонтажные работы регламентирует проведение следующих мероприятий - проектирование и выполнение электромонтажных работ, пусконаладочные работы и сдачу объекта в эксплуатацию. Для проведения этих мероприятий, как правило, предварительно требуется разработать:
Например, на основании проекта производства работ в дальнейшем оформляются спецификации и заявки на покупку монтажных инструментов, механизмов, материалов, оборудования, электрических конструкций, трансформаторов, узлов, блоков и т.д.
А в процессе подготовки к монтажу обеспечиваются: комплектование и своевременная доставка на объекты материально-технических ресурсов, контроль за своевременным исполнением заказов и качеством исполнения.
Помимо описания вида и объема мероприятий по электромонтажу, в документе следует четко описать объект задания, сроки исполнения подрядчиком своих обязательств и стоимость сделки. Если планируется поэтапное выполнение задания, этот момент следует уточнить в соглашении, указав отдельно сроки каждого этапа. Цена сделки может определяться в Смете, которая после подтверждения и подписания сторонами становится неотъемлемой частью соглашения.
Материалы и оборудование, необходимые для выполнения подрядчиком задания по типовому бланку договора подряда на электромонтажные работы определяются соответствующими приложениями - Перечнем материалов и Перечнем оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется соответствующими актами - Актом приема-передачи материалов и Актом приема-передачи оборудования, которые после подписания сторонами становятся неотъемлемой частью соглашения.
Заполнить и скачать договор можно на нашем сайте вместе с приложениями.
Договор на электромонтажные работы заключается в том случае, когда возникла необходимость обустройства электрических коммуникаций, установки энергетического оборудования. Эта работа должна осуществлять квалифицированными специалистами, понимающими сущность и цель предстоящих работ. Такие специалисты есть в штате не каждого юридического лица, а потому здесь потребуется заключить договор на электромонтажные работы между юридическими лицами, в соответствии с которым и будут выполнены работы. Образец договора на выполнение электромонтажных работ может быть найден в Интернете, или же представлен компанией-подрядчиком, либо заказчиком. Но в этом случае велик шанс того, что потребуется доработка текста соглашения под условия сторон. Конечно, образец договора на выполнение электромонтажных работ не потребуется в том случае, если за ним обратиться к юристу. Подготовка проектов документов в этом случае станет его головной болью. Но следует понимать, что тогда договор на выполнение электромонтажных работ влетит в «копеечку», и кроме затрат, связанных непосредственно с отношениями по договору, придется оплатить еще и услуги юриста.
Это соглашение теоретически может быть заключено и в отношении тех же работ, что и при подряде. Разница в смысле конечного результата работ может не отмечаться, отличия проявляются в правовом регулировании отношений. В случае возникновения спора договор может быть переквалифицирован судом.Это обязательно следует учитывать при выборе модели, по которой будут развиваться деловые отношения. Так или иначе, заключается ли соглашение о подряде, или договор на оказание электромонтажных услуг, не имеет решающего значения, главное чтобы и в том и в другом случае текст соответствовал законодательству, не содержал противоречий самому себе и интересам сторон. Учитывая специфику электромонтажа, следует особое внимание уделить исполнителю услуг (работ) - он должен обладать необходимой разрешительной документацией на проведение их.Также следует уделить внимание контролю заказчика за ходом выполнения работ, порядком его осуществления - это важно как самому заказчику, так как ему надлежит эксплуатировать результат работ, и это же важно для подрядчика, так как произвольное вмешательство заказчика может негативно сказаться на результатах монтажа. Получить документ, где будут учтены эти, и многие другие юридически значимые аспекты, вы сможете посредством нашего сервиса, где представлены интерактивные шаблоны документов на самые разные случаи жизни. Все, что требуется для использования сервиса – компьютер с доступом в Интернет и принтер. В первую очередь необходимо выбрать договор оказания электромонтажных услуг, ответить на вопросы опросного листа, как в самом договоре, так и в приложениях к нему. Затем следует внести информацию в поля ввода, актуальную договоренностям сторон. После документы скачиваются, распечатываются, и отправляются на подпись сторонам.
Договор подряда — документ, по условиям которого одна сторона (подрядчик) принимает на себя обязательства выполнить работу по заданию другой стороны (заказчика) на условиях, предусмотренных договором и с последующей оплатой выполненных работ (статья 702 Гражданского Кодекса РФ). Стандартный договор подряда является исходным при составлении договора подряда на электромонтажные работы.
Договор подряда на электромонтажные работы составляется письменно и в нём должны быть чётко сформулированы все условия. При составлении текста следует избегать двойственности формулировки, дабы это в будущем не возникли разногласия при определении смысла указанных условий. Также не допускаются исправления в тексте, перечёркивания и другие помарки.
Важно! Наличие в документе сроков выполнения работ является обязательным.
Неотъемлемым элементом данного документа является акт приёма-передачи выполненных работ, на основании которого и производится оплата. В случае если заказчик недоволен выполнением электромонтажных работ может быть составлен претензионный двухсторонний акт, по условиям которого подрядчик в установленные сроки обязуется исправить все недочёты.
Перед составлением документа стороны должны обсудить все вопросы, которые касаются выполнения необходимых работ и только после этого его подписывать.
Важно! При указании сроков работ следует определить их начальную и окончательную даты (статья 708 Гражданского Кодекса РФ).
В случае если недостатки в выполненных электромонтажных работах были выявлены уже после того как был подписан акт приёма-передачи работ, но в пределах двух календарных лет, заказчик вправе предъявить претензии подрядчику даже в случае если он гарантию на свои работы не предоставлял.
Документ полностью Ёфицирован. Что это значит?
г. ____________ «___» _________ 20___ г.
Иванов Иван Иванович __________________________________________________ _, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,
и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик . с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.
1.2. Работы выполняются в сроки______________________.
1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.
2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей.
2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.
2.3. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания.
2.4. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом.
3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;
3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
3.1.4. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи. либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи. в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков.
3.1.6. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок. В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ;
3.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;
3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.
3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору.
3.2.2. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы.
3.2.3. В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе.
3.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану.
3.2.5. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приёма-передачи в соответствии с п. 4 договора;
3.2.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.
3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований;
3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.
3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.
3.4.1. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения.
3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ;
3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора;
3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.
4.1. Подрядчик передаёт Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приёмки завершённых работ два экземпляра исполнительной документации (акт приёмки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3).
4.2. Приёмка работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности. В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.
4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесённые ей в связи с оплатой экспертизы расходы.
4.4. До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. п.).
5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
5.1.2. Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
5.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта;
5.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ.
6.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.
7.1. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
7.2. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по экземпляру для каждой из сторон.
7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
7.5. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.
7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии. В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке.
Типовой договор подряда → Договор подряда на электромонтажные работы
договор подряда № г. «» 20 г. иванов иван иванович. именуемый в дальнейшем заказчик, с одной с.
Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора
ации (наименование организации) исх. no. от «» 20 г. (адрес) претензия на сумму руб. в соответствии с договором no. от «» 20 г. нами полностью выполнены работы по этапу, о чем вы были своевременно извещены. акт сдачи-приемки работ бы.
Документы делопроизводства предприятия → Образец предложения другой работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора
клиентами юсиповой а.г. уважаемая анна георгиевна! в связи с предстоящим изменением условий трудового договора (уведомление от 15.01.2012 № 9/2012) и вашим отказом от продолжения работы на новых условиях сообщаем, что на 15.01.2012 вам м.
Документы делопроизводства предприятия → Образец соглашения об изменении условий трудового договора о временном переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением
соглашение об изменении условий трудового договора о временном переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением. 20 № г. общест.
Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора
ет адрес: ответчик: р/счет адрес: и с к о в о е з а я в л е н и е на сумму руб. в соответствии с договором no. от «» 20 г. истцом были полностью выполнены работы (наименование истца) по этапу. о выполнении работ истец уведо.
Трудовой договор, контракт → Образец. Приказ о предоставлении одного свободного от работы дня в неделю для подготовки к написанию дипломной работы
ссурийск 15 августа 1997 г. приказ n 1. викторовой оксане станиславовне — бухгалтеру, предоставить один свободный от работы день в неделю для подготовки к написанию дипломной работы с 22 августа 1997 г. 2. оплату труда о. с. викторовой за упомяну.
Трудовой договор, контракт → Образец. Трудовой договор с работником общества с ограниченной ответственностью на время выполнения определенной работы (краткий)
трудовой договор работы
Договор страхования, перестрахования → Образец. Договор страхования ответственности производителя или исполнителя за причинение вреда потребителю вследствие недостатков товара, работы, услуги
договор nо. страхования ответственности производителя или исполнителя за причинение вреда потребителю вследствие недостатков тов.
Трудовой договор, контракт → Образец. Приказ о прекращении трудового договора (увольнение с работы.Типовая междуведомственная форма № т-8) утверждена ЦСУ СССР 14. XII-1972 г. № 816
верждена цсу ссср 14. xii-1972 г. n 816 предприятие, организация приказ (распоряжение) n о прекращении трудового договора «» 20г. фамилия, и. о. цех, участок табель- разряд кате- причина специаль- отдел ный но- (оклад) гория уволь-.
Трудовой договор, контракт → Образец. Трудовой договор с работником общества с ограниченной ответственностью на время выполнения определенной работы (полный)
трудовой договор (на время выполнения определенной работы ) г. «» 20 г. общество с ограниченной ответственностью. (наименование).
Документы делопроизводства предприятия → Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы. Форма N Т-73
е подразделение) вид деятельности по оквэд трудовой договор номер дата.
Договор безвозмездного пользования → Акт сдачи-приемки работ (услуг) (приложение к договору на выполнение работ и услуг по передаче оборудования в безвозмездное пользование)
акт № сдачи-приемки работ (услуг) приложение № 3 к договору на выполнение работ и услуг № от «» 200 г. г. «» 200 г. подрядчик в лице (наименование) (должность, ф.и.о.).
Договор транспортного обслуживания и экспедиции → Образец. Акт о простоях грузчиков и подъемно-транспортных средств (приложение к примерному договору на выполнение централизованного вывоза (завоза) грузов с железнодорожных станций и погрузочно-разгрузочных работ на этих перевозках)
приложение no. 3 к примерному договору на выполнение централизованного вывоза (завоза) грузов с железнодорожных станций и погрузочно — разгрузочных работ на.
Договор оказания услуг, работ → Акт завершения этапа работ по договору (приложение к договору на оказание юридических услуг)
акт завершения этапа работ по договору на оказание юридических услуг № от «» 200 года между и г. «» 200 г. (наименование юридической фирмы, консульт.
Трудовой договор, контракт → Образец. Акт об отсутствии на работе
акт об отсутствии на работе (ф.и.о. должность, место работы ) г. «» 20 г. время составления акта: час. мин. мы, нижеподписавшиеся. (ф.
Договор подряда на разработку и обслуживание web-сайта (предоставлено адвокатом красновой)
Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Договор подряда на электромонтажные работы» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.
Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Договор подряда на электромонтажные работы» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.
Копирование материалов с сайта «Договор-Юрист. Ру» возможно только с разрешения администрации сайта и с индексируемой ссылкой на источник.
Под «бесплатными юридическими консультациями» подразумеваются ответы на типовые вопросы, справочная информация по статьям кодексов и законов
