Ниже Вы можете ознакомится с типовым договором на поставку нерудных материалов. В случае необходимости юристы нашей компании готовы рассмотреть дополнительные условия и любые пожелания клиентов.

Общество с ограниченной ответственностью «Нерудпоставка» , именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального директора _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО___________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Исполнительного директора ______________, действующего на основании Доверенности № 1 от 03.09.2007г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Покупателю _________________________ (далее именуемый «Товар»), а Покупатель принять и оплатить товар.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

2.1. Порядок расчетов сторон – безналичный.

2.2. Сумма настоящего Договора составляет __________________________________________ рублей (в том числе НДС 18%). Первоначальный авансовый платеж в размере _________ рублей (в том числе НДС) осуществляется в течение 1 дня после заключения Договора. Последующие платежи производятся по мере выполнения обязательств на сумму первоначального авансового платежа.

2.4. В случае изменения цены на Товар, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о новых ценах за 3 дня до изменения цены.

2.5. Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Договору.

2.6. Если у Поставщика останутся по каким-либо причинам неиспользованные денежные средства Покупателя, Поставщик гарантирует по указанию Покупателя вернуть денежные средства в течение 3 (трех) банковских дней Покупателю;

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ.

3.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар по мере потребности Покупателя.

3.3. Поставщик доставляет товар к месту, указанному Покупателем, и приемку товара осуществляет представитель Покупателя в месте, указанном Покупателем. Доставка Товара Поставщиком осуществляется в согласованные сроки на место указанное Покупателем и оформляется товарно-транспортной накладной и счетом-фактурой с указанием суммы, НДС и реквизитов Покупателя и Поставщика, выписываемой в двух экземплярах. Датой поставки считается дата получения товара, указанной в накладной.

3.4. Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента передачи Товара Покупателю. Передача Товара оформляется накладной ТОРГ-12, которая подписывается сторонами.

3.5.Качество товара должно соответствовать ГОСТ и ТУ, сертификатам соответствия, удостоверениям качества.

4.ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА.

4.1. Приёмка Товара осуществляется Покупателем в момент отгрузки Товара по первичной накладной, подписываемой обеими сторонами.

4.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Поставщиком и Покупателем первичной накладной.

4.3. В случае возникновения обоснованных претензий к качеству или количеству Товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, соответствующие претензии фиксируются в первичной накладной.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, связанные с исполнением данного договора, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия споры по настоящему договору будут решаться в Арбитражном суде г. Москвы, согласно действующему законодательству РФ

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ И

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор с момента его подписания действует до «____» ________________ 20__года.

7.2. Изменение условий договора осуществляется в письменной форме исключительно по обоюдному согласованию сторон.

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с обязательным уведомлением другой стороны за 20 (двадцать) календарных дней. Настоящий договор считается расторгнутым с момента окончания расчетов между сторонами по поставленному товару и выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств по настоящему договору.

7.4. После подписания договора вся предварительная переписка и переговоры по нему теряют силу.

7.5. Дополнительные соглашения, принятые сторонами в установленном порядке, являются неотъемлемой частью договора.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по экземпляру у каждой стороны.

7.7. Стороны обязаны в письменной форме уведомлять друг друга об изменении их банковских реквизитов в течение 3 (трех) банковских дней от даты изменения.

7.8. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявила о его прекращении.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8..1 Стороны не несут ответственность, если невозможность выполнения ими условий договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.

8.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лица без письменного на то согласия другой стороны.

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройснаб», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Покупателю __________________ (далее именуемый «Товар»), а Покупатель принять и оплатить товар.

2. Порядок расчётов

2.1. Порядок расчетов сторон – безналичный.
2.2. Оплата Товара производится по 100% предоплате на основании выставленного от Поставщика счета.
2.4. В случае изменения цены на Товар, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о новых ценах за 3 дня до изменения цены.
2.5. Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Договору.
2.6. Если у Поставщика останутся по каким-либо причинам неиспользованные денежные средства Покупателя, Поставщик гарантирует по указанию Покупателя вернуть денежные средства в течение 3 (трех) банковских дней Покупателю;

3. Условия и сроки поставки

3.1 Количество, цена и сроки поставки Товара определяется предварительной письменной или устной заявкой Покупателя. Заявка направляется Поставщику за 2 (два) дня до ее исполнения.
3.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар по мере потребности Покупателя.
3.3. Поставщик доставляет товар к месту, указанному Покупателем, а приемку товара осуществляет представитель Покупателя в месте, указанном Покупателем. Доставка Товара Поставщиком осуществляется в согласованные сроки на место указанное Покупателем и оформляется товарно-транспортной накладной и счетом-фактурой с указанием суммы, НДС и реквизитов Покупателя и Поставщика, выписываемой в двух экземплярах. Датой поставки считается дата получения товара, указанной в накладной.
3.4. Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента передачи Товара Покупателю. Передача Товара оформляется накладной ТОРГ-12, которая подписывается сторонами.
3.5.Качество товара должно соответствовать ГОСТ и ТУ, сертификатам соответствия, удостоверениям качества.

4. Порядок приёмки товара

4.1. Приёмка Товара осуществляется Покупателем в момент отгрузки Товара по первичной накладной, подписываемой обеими сторонами. Объем отгружаемых сыпучих материалов, доставленных на объект, определяют обмером непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировки- 1,15. что соответствует ГОСТ РФ 9757-90
4.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Поставщиком и Покупателем первичной накладной.
4.3. В случае возникновения обоснованных претензий к качеству или количеству Товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, соответствующие претензии фиксируются в первичной накладной.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Разрешение споров

7. Срок действия, основания прекращения и изменение действия договора

7.1. Настоящий договор с момента его подписания действует по «__» декабря 20_ г.
7.2. Изменение условий договора осуществляется в письменной форме исключительно по обоюдному согласованию сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с обязательным уведомлением другой стороны за 20 (двадцать) календарных дней. Настоящий договор считается расторгнутым с момента окончания расчетов между сторонами по поставленному товару и выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств по настоящему договору.
7.4. После подписания договора вся предварительная переписка и переговоры по нему теряют силу.
7.5. Дополнительные соглашения, принятые сторонами в установленном порядке, являются неотъемлемой частью договора.
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по экземпляру у каждой стороны.
7.7. Стороны обязаны в письменной форме уведомлять друг друга об изменении их банковских реквизитов в течение 3 (трех) банковских дней от даты изменения.
7.8. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявила о его прекращении.

8. Особые условия

8.1 Стороны не несут ответственность, если невозможность выполнения ими условий договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
8.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лица без письменного на то согласия другой стороны.

9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК:ООО «Спецстройснаб» ИНН 7721712007КПП 772101001, 109202 г. Москва, ул.Басовская, д. 8, кор 4 кв 1, р/с 40702810938120006260 в ОАО «Сбербанк России» , БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, ОКПО 69652590

ПОКУПАТЕЛЬ:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10. Подписи и печатисторон

ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор

ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор ______________________ /________________/

Приложение №1
к Договору №_____ от ____20__г.

Спецификация на поставку продукции

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена с НДС, руб.	Общая стоимость с НДС, руб.

ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор ______________________ /________________/

ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор ______________________ /________________/

ДОГОВОР № ________/15-БДС

НА ПОСТАВКУ ЩЕБНЯ

г. Белгород «___»______________ 2015 года

Именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем Покупатель, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать щебень (далее – Продукцию).

1.2. Наименование (ассортимент, фракция), количество, цена, стоимость, срок оплаты и условия поставки согласовываются Сторонами на основании письменных заявок Покупателя, поступивших в адрес Поставщика, путем подписания Сторонами Спецификации к Договору, форма которой приведена в Приложении № 1 к Договору.

1.3. Поставляемая Продукция должна быть свободна от любых прав третьих лиц.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Покупатель по мере необходимости направляет в адрес Поставщика письменную заявку на поставку Продукции с указанием наименования (количества, фракции), количества, срока и места поставки, а также отгрузочных реквизитов грузополучателя (наименование и код станции назначения, наименование и код грузополучателя, почтовый адрес грузополучателя).

2.2. Поставщик, получивший заявку от Покупателя, оформляет Спецификацию на партию поставки Продукции с указанием в ней данных, предусмотренных п. 1.2. Договора, и направляет ее в адрес Покупателя.

2.3. Покупатель, получивший Спецификацию от Поставщика, рассматривает и оформляет ее со своей Стороны либо направляет отказ от согласования Спецификации.

2.4. В случае, если Покупатель не подписал Спецификацию, данная Спецификация считается несогласованной Сторонами и обязательства по ее исполнению у Сторон не возникают.

2.5. Поставка Продукции осуществляется партиями. При этом под партией понимается количество Продукции одного наименования (ассортимента, фракции) и качества, поставленного в срок, указанный в соответствующей Спецификации, одним и тем же видом транспорта и в адрес одного грузополучателя.

2.6. Поставка Продукции производится в полном соответствии с отгрузочными реквизитами Покупателя, указанными в Спецификации.

2.7. Поставка Продукции производится железнодорожным транспортом на условиях «франко-вагон станция назначения», если иное не предусмотрено в Спецификациях к Договору.

2.8. Поставщик заблаговременно информирует Покупателя о дате отгрузки и номерах вагонов.

2.9. При отгрузке Продукции в собственных или арендованных вагонах порожние вагоны грузоотправителя подлежат обязательному возврату по полным грузовым документам на станцию приписки в соответствии с правилами перевозок. Расходы по возврату порожних вагонов несет Поставщик.

2.10. Минимальной нормой отгрузки является один железнодорожный вагон. Покупатель обязан принять и оплатить Продукцию сверх количества, согласованного Сторонами в соответствующей Спецификации, только в случае, если перегруз связан с полной загрузкой транспортного средства в соответствии с отгрузочной нормой.

2.11. Обязанность Поставщика по поставке Продукции Покупателю считается исполненной в момент приемки Продукции Покупателем на станции назначения. Датой поставки считается дата штемпеля станции назначения на железнодорожной накладной (квитанции), местом исполнения – станция назначения грузополучателя.

2.12. Право собственности и риск случайной гибели Продукции переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки, определенной в соответствии с п. 2.11. Договора.

2.13. В случае, если в перевозочных документах не указана дата нормативного срока доставки Продукции, она принимается в соответствии с Правилами исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом, утвержденными Приказом МПС России от 01.01.2001 г. № 27.

2.14. Поставщик вправе осуществить досрочную поставку Продукции только при наличии письменного согласия Покупателя.

2.15. Иной порядок поставки оговаривается Сторонами в Спецификациях к Договору.

3. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Количество Продукции, подлежащей поставке по Договору, на момент заключения Договора ориентировочно составляет ____________ т. При этом фактическое количество Продукции, поставленной по Договору, определяется исходя из подписанных и исполненных Сторонами Спецификаций к Договору.

3.2. Поставляемая Продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ на конкретный вид Продукции, а также условиям Договора, предусмотренным п. 3.3. Договора. На каждую партию Продукции Поставщик обязуется предоставить Покупателю паспорт качества в момент отгрузки Продукции, но не позднее, чем в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента отгрузки Продукции.

3.3. По каждой партии Продукции входному контролю в соответствии с ГОСТ 8269.0-97 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ . Методы физико-механических испытаний» (далее – ГОСТ 8269.0-97) подлежат следующие показатели:

Наименование показателя	Марка щебня
Щебень фр. 5-20 мм	Щебень фр. 20-30 мм	Щебень фр. 5-10 мм	Щебень фр. 10-20 мм	Щебень фр. 10-15 мм	Щебень фр. 15-20 мм
3.3.1. Соответствие гранулометрического состава щебня следующим требованиям (п.п. 4.2., 4.3. ГОСТ 8269.0-97): Диаметр отверстий контрольных сит, мм/ Полные остатки на ситах, % по массе	от 90 до 100	от 75 до 100	от 95 до 100 от 90 до 100	от 75 до 100	от 90 до 100	от 92 до 100
	до 25% включи-тельно	включи-тельно	до 15 % включи-тельно	до 15 % включи-тельно	до 15 % включи-тельно	до 15 % включи-тельно
3.3.3. Прочность щебня: марка по дробимости щебня (п. 4.8. ГОСТ 8269.0-97).	не менее 800	не менее 800	не менее 1200	не менее 1200	не менее 1200	не менее 1200
3.3.4. Насыпная плотность щебня не может отличаться от указанной в паспорте (п. 4.17. ГОСТ 8269.0-97)	более чем на ±0,02 г/см3	более чем на ±0,02 г/см3	более чем на ±0,02 г/см3	более чем на ±0,02 г/см3	более чем на ±0,02 г/см3	более чем на ±0,02 г/см3

В случае расхождения показателей, предусмотренных настоящим пунктом Договора, с показателями, предусмотренными нормативными (регламентирующими) документами, приоритетными являются показатели, указанные в Договоре.

3.4. Приемка Продукции по количеству осуществляется Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 г. № П-6. При этом количество Продукции должно соответствовать данным, указанным в товаросопроводительных документах.

3.5. Приемка Продукции по качеству осуществляется Покупателем в следующем порядке:

3.5.1. Покупатель осуществляет контрольную проверку соответствия поступившей от Поставщика Продукции техническим требованиям, указанным в п.п. 3.3.1. – 3.3.4. Договора, в порядке, предусмотренном ГОСТ 8267-93 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», в течение 5-ти (пяти) рабочих дней.

3.5.2. В случае выявления несоответствия одного или нескольких показателей качества, предусмотренных п.п. 3.3.1. – 3.3.4. Договора, Покупатель оформляет Протокол испытания, который посредством факсимильной связи направляется Поставщику.

3.5.3. С момента направления Покупателем Протокола испытания приемка партии Продукции приостанавливается.

3.5.4. Поставщик рассматривает Протокол испытания в течение 24-х часов с момента его получения от Покупателя и при наличии разногласий (несогласия) направляет в этот же срок письменный мотивированный отказ в принятии данных Протокола испытания.

3.5.5. Покупатель в течение 24-х часов с момента получения письменного мотивированного отказа от Поставщика направляет Поставщику уведомление о необходимости явки его представителя для проведения совместных испытаний партии Продукции, с указанием даты проведения испытаний.

3.5.6. В случае явки представителя Поставщика для установления качества Продукции, Стороны проводят повторные лабораторные испытания в лаборатории Покупателя, по результатам которых составляется соответствующий двухсторонний акт.

3.5.7. В случае отказа представителя Поставщика подписывать акт о результатах совместных лабораторных испытаний, Покупатель вправе составить такой акт в одностороннем порядке, который имеет полную юридическую силу и является основанием для предъявления требований по условиям Договора.

3.5.8. В случае, если по окончании 24-х часов с момента получения Протокола испытания Поставщик не направил письменного мотивированного отказа, а равно, в случае, если надлежащим образом уведомленный Поставщик не направил своего уполномоченного представителя для проведения повторных испытаний, Протокол испытания считается принятым Поставщиком, подтверждает его согласие с данными, указанными в Протоколе испытания, и оспариванию в последующем не подлежит.

4. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Поставляемая Продукция оплачивается по ценам, согласованным Сторонами в Спецификациях к Договору.

4.2. Цена Продукции включает в себя НДС, железнодорожные тарифы и сборы на условиях поставки «франко-вагон станция назначения», возврат порожних вагонов, таможенные сборы и иные платежи, если иное не предусмотрено в Спецификациях.

4.3. Цена Продукции, установленная соответствующей Спецификацией, а равно цена на предварительно оплаченную Продукцию, изменению не подлежит.

4.4. Оплата по Договору производится по факту поставки партии Продукции, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры от Поставщика, если иной порядок не указан в Спецификации.

4.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.6. Товарная накладная (ТОРГ-12) и счет-фактура на отгруженную Продукцию составляются Поставщиком и направляются в адрес Покупателя в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента отгрузки Продукции, либо передаются вместе с Продукцией.

4.7. Стороны ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, проводят сверку взаимных расчетов , путем подписания Акта сверки. По письменному требованию одной из Сторон денежные расчеты на основании Акта сверки должны быть произведены в срок не более 7-ти (семи) банковских дней с момента поступления требования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. За просрочку оплаты поставленной Продукции Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты пеней в размере 0,03% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная за установленным, по день фактического выполнения обязательства, но не более 5% от стоимости партии Продукции, в отношении которой допущена просрочка.

5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки предварительно оплаченной Продукции Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пеней в размере 0,1% от суммы невыполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная за установленным, по день фактического выполнения обязательства. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Продукции, оплачиваемой по факту поставки, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пеней в размере 0,03% от суммы невыполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная за установленным, по день фактического выполнения обязательства.

5.4. При установлении фактов поставки Продукции, качество которой не соответствует требованиями, указанным в п.п. 3.3.1. – 3.3.4. Договора, в порядке, предусмотренном условиями о приемке Продукции по качеству в п. 3.5. Договора, Поставщик несет следующую ответственность перед Покупателем:

5.4.1. За несоответствие партии Продукции требованиям, предусмотренным п.п. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. Договора, Поставщик за каждое выявленное несоответствие по любому из пунктов уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости партии Продукции, несоответствующей условиям Договора.

5.4.2. За несоответствие партии Продукции требованиям, предусмотренным п. 3.3.4. Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика соразмерного уменьшения стоимости партии Продукции, которое определяется как разница между объемом Продукции по паспорту и объемом Продукции по факту, умноженная на цену 1 т Продукции.

5.4.3. В случае нарушения сроков предоставления всех либо части документов, указанных в п.п. 3.2. 4.6. Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждые 10-ть (десять) суток просрочки предоставления документов, начиная со дня, следующего за установленным, до дня получения Покупателем указанных документов.

5.4.4. В случае, если некачественная партия Продукции была предварительно оплачена Покупателем, Поставщик обязан оплатить штраф и (или) перечислить сумму, на которую уменьшена стоимость партии Продукции, в течение 2-х (двух) банковских дней с момента получения соответствующего требования и расчета от Покупателя. В случае, если некачественная партия Продукции не была оплачена, Покупатель вправе удержать начисленные Поставщику штрафные санкции и (или) сумму, на которую уменьшена стоимость партии Продукции, из сумм, подлежащих выплате Поставщику по Договору, при этом Покупатель направляет в адрес Поставщика письменное уведомление и расчет.

5.4.5. В случае просрочки оплаты штрафных санкций и сумм уменьшения стоимости, Поставщик несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

5.4.6. Меры ответственности, предусмотренные п.п. 5.4.1. – 5.4.5. Договора, не лишают Покупателя права воспользоваться общими положениями гражданского законодательства Российской Федерации о последствиях передачи товара ненадлежащего качества (ст. 475 ГК РФ).

5.5. Уплата пеней (штрафа) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в натуре.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, террористических актов, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 5-ти (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. Договора, будут длиться более срока, эквивалентного общему сроку действия Договора (поставки партии Продукции), каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в действие с «____» ______________ 2015 года и действует по «____»________________ 20___года, но в любом случае до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, а в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае возникновения любых претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования их путем переговоров.

8.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Белгородской области . До передачи спора на рассмотрение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой она адресована, в срок не позднее 20-ти (двадцати) календарных дней с даты ее получения, если иное прямо не предусмотрено Договором.

8.3. Стороны гарантируют, что Договор подписан с их Сторон уполномоченными лицами, полномочия и подписи которых оспариванию и сомнению в последующем не подлежат.

8.4. Все изменения и (или) дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

8.5. Настоящий Договор, а также все документы, в том числе заявки, Спецификации, акты, справки, протоколы, дополнительные соглашения, уведомления, сообщения, приложения, письма, претензии, направляемые Сторонами во исполнение Договора (за исключением товарных накладных, железнодорожных накладных и иных товаросопроводительных документов), подписанные уполномоченными лицами Сторон, заверенные печатями организаций и переданные противоположной Стороне посредством факсимильной связи, признаются Сторонами полноценными юридическими документами до момента обмена (предоставления) оригиналами (оригиналов). При этом Стороны обязуются направлять оригиналы документов в течение 10-ти (Десяти) календарных дней с даты передачи факсимильного документа путем направления документа почтовой связью либо вручения нарочно. В случае нарушения одной из Сторон обязанности по своевременному предоставлению оригиналов, копии документов, переданных посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств при возникновении споров, связанных с исполнением Договора, в том числе при проведении исследований (экспертиз) и при рассмотрении спора в судебном порядке.

8.6. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адресов, реквизитов, указанных в Договоре, либо любой другой информации, влияющей на исполнение Договора, Стороны обязуются в течение 7-ми (Семи) календарных дней с даты совершения изменений направить друг другу соответствующие письменные уведомления с приложением копий подтверждающих документов, а при необходимости – осуществить в указанный срок действия по оформлению соответствующих изменений к Договору. В случае несоблюдения одной из Сторон условия настоящего пункта, другая Сторона не несет ответственность за последствия использования ей неактуальных данных при исполнении обязательств по Договору.

8.7. В случае расхождения условий, предусмотренных текстом Договора, и условий, предусмотренных Спецификациями, если иное прямо не предусмотрено текстом Спецификаций, Стороны руководствуются условиями Договора.

8.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.10. Приложение к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: − Форма Спецификации. Спецификация может быть составлена Сторонами по форме, отличающейся от приведенной в Приложении.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение

к Договору на поставку щебня

№ ___/15-БДС от «_»_____________2015 г.

ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____

к Договору на поставку щебня № _____/15-БДС от «____»____________2015 г.

г. ___________________ «____»_______________2015 года

_____________________________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем Покупатель, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящую Спецификацию к Договору на поставку щебня № _____/15-БДС от «____»_________________ 2015 года (далее – Договору) о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить следующую Продукцию:

2. ИТОГО общая стоимость Продукции составляет: __________________(______________________

_______________________), в том числе НДС 18 % − __________(__________________________________).

3. Оплата Продукции осуществляется в следующем порядке: _________________________________

__________________________________________________________________.

4. Условия поставки: Поставщик обязуется отгрузить Продукцию на условиях франко-вагон станция назначения _______________________________ по следующим реквизитам:

Грузополучатель: ________________________________

Станция назначения: _____________________________

Код станции: ____________________________________

Ж/д код предприятия: _____________

Код ОКПО: _________________

Юридический адрес: __________________________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________________

5. Срок поставки: ______________________________________________________________.

6. Иные условия Спецификации: __________________________________________________.

7. Спецификация вступает в силу с «____»_______________2015 года и является неотъемлемой частью Договора.

8. Во всем остальном, что не предусмотрено Спецификацией, Стороны руководствуются Договором.

9. Спецификация составлена в двух равных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Договор о поставке нерудных материалов по отгрузочным разнарядкам №_______________

г. Москва «____» 20____ г.

Именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в лице генерального директора
_____________________________________________________________________________ , действующего на основании устава с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________________________________________________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на период с «____» 20____ г. по «____» 20____ г. о нижеследующем:

1. Предмет договора и другие общие условия

1.1 В период с «____»______________20____ г. по «____»______________ 20____ г. Поставщик принимает на себя обязательства поставки по отгрузочным разнарядкам нерудных материалов (далее материалов), в количестве согласно акту согласования цены, прилагаемым к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Разнарядка может иметь, как письменную, так и устную форму.
1.3. Качество поставляемых материалов определяется паспортом и сертификатом гигиены.
1.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого материала в течение действительности документов, указанных в пункте 1.3. настоящего договора.

2. Сроки и порядок поставки

2.1. Отгрузка материалов производится грузовым автотранспортом (самосвалами).
2.2. Приёмка поставляемого материала (по количеству и качеству) производится в соответствии с ГОСТ 9757-90.
2.3. Поставщик в праве, с письменного (либо по телефону) согласия Покупателя, отгружать материалы в количестве ниже установленных норм.
2.4. Поставщик в праве, с письменного (либо по телефону) согласия Покупателя, осуществлять досрочную отгрузку подлежащих поставке партий материалов.
2.5. Поставщик вправе отгружать материалы по частям.
2.6. Поставщик, за день до загрузки соответствующих партий материала, обязан уведомить Покупателя о дате, времени отгрузки и номерах отправляемых машин и в день загрузки подтвердить данную информацию.
2.7. К каждой, подлежащей поставке, партии материалов должны прилагаться следующие документы:
- товарно-транспортная накладная – 1 экз.;
- паспорт – 1 экз.;
2.8. Площадка для разгрузки должна быть подготовлена заранее, продуманы пути подъезда. Схема проезда к месту разгрузки сообщается Покупателем не менее чем за 1 сутки до начала поставки по средствам факсимильной связи, во избежание не выполнения Поставщиком графика поставки.
2.9. На объекте находится получатель либо представитель Покупателя со штампом организации, удостоверяющим Покупателю и Поставщику приёмку материала.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена, указанная в акте согласования цены, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, является номинальной и зависит от маршрута до объекта разгрузки, транспортных расходов, инфляционных процессов и других обстоятельств, обусловленных объективными экономическими причинами или действием непреодолимой силы.
3.2. Изменение стоимости материала фиксируется путём подписания протокола согласования цены и происходит при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 3.1. настоящего договора.
3.3. Отгрузка каждой партии начинается после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика., в размере 100% стоимости партии указанной в акте согласования цены являющимся неотъемлемым приложением к данному договору.
3.4. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных расчётов.
3.5. Расчеты за материал производятся не позднее одного рабочего дня до начала отгрузки оплачиваемой партии.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством России.
4.2. Дополнительная ответственность Сторон: Поставщик не несёт ответственности за не выполнение настоящего договора, по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств. Покупатель так же не несёт ответственности за не выполнение настоящего договора, по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств.
4.3 Стороны не несут ответственности за независящие от них обстоятельства, повлекшие за собой убытки противоположной стороны.
4.4 Покупатель обязан возместить Поставщику в полном объёме ущерб, нанесённый вследствие ситуаций возникших по вине Покупателя или его представителей.
4.5 Поставщик обязан возместить Покупателю в полном объёме ущерб, нанесённый вследствие ситуаций возникших по вине Поставщика или его представителей.
4.6. В товарно–транспортной накладной в присутствии представителя Покупателя или получателя водитель обязан сделать пометку о ситуации повлекшей за собой простой транспорта (более 60 минут). Пометка является основанием для предъявлений материальных взысканий Покупателю.

5. Дополнительные условия и заключительные положения

5.1 Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
5.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России, регулирующим поставку товаров.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Поставщик: Покупатель

________________________________ ______________________________________

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке.
Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Поставщик: ____________подпись Покупатель:____________подпись

Договор №

на поставку щебня

ООО«Иванов» , именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петров» , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется, в течение срока действия настоящего Договора в обусловленные сроки (периоды поставки) осуществлять поставку нерудных материалов (именуемых в дальнейшем Продукция), а Покупатель принять и оплатить Продукцию на условиях, оговоренных в настоящем Договоре и спецификациях к нему (далее - Спецификации), являющихся его неотъемлемой частью.

Поставщик также обязуется оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, а Покупатель обязуется оплатить указанные услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Номенклатура поставляемой Продукции:

Щебень и гравий различных фракций из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8267-93;

Смеси щебеночные различных фракций;

Материалы из отсевов дробления;

Песок для строительных работ;

Иные нерудные материалы в номенклатуре предусмотренной настоящим Договором.

1.3. Единицы измерения поставляемой Продукции:

Метрическая тонна (тн.) - единица массы;

Метр кубический (м. куб) – единица объема;

Метрическая тонна (тонна) соответствует 1000 килограмм.

1.4. Насыпная плотность Продукции, использующаяся для перевода единиц массы в единицы объема и обратно, определяется грузоотправителем (производителем) Продукции и отражается в паспорте производителя, выдаваемым на каждую партию Продукции.

1.5. Общее количество поставляемой Продукции определяется как суммарное количество поставляемой Продукции по Спецификациям к настоящему Договору и заявкам Покупателя к Спецификациям.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

2.1.Поставка Продукции производится по согласованию Сторон одним из следующих способов, который указывается в Спецификации:

Путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законном основании Поставщиком железнодорожном транспорте (далее – Железнодорожный транспорт Поставщика);

Путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законом основании Поставщиком автомобильном транспорте (далее – Автотранспорт Поставщика);

Путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законом основании Покупателем автомобильном транспорте (далее – Автотранспорт Покупателя);

2.2. В случае поставки Автотранспортом Поставщика, в Спецификации указывается франко-склад Покупателя.

В случае поставки железнодорожным транспортом Поставщика в Спецификации указывается франко-станция отправления.

В случае поставки Автотранспортом Покупателя, в Спецификации указывается франко-склад Поставщика.

Ответственность за предоставление некорректных данных железнодорожной станции грузополучателя ложится на Покупателя.

2.3.Отгрузка Продукции производится на основании письменной заявки Покупателя, оформленной на основании Спецификации к Договору. В заявке указывается: количество Продукции, условия и способ поставки, сроки поставки, указания и ограничения по поставкам партиями. Заявка оформляется надлежащим образом и подписывается уполномоченным представителем Покупателя.

2.4. Датой поставки Продукции считается:

При поставке Железнодорожным транспортом Поставщика дата поступления Продукции на станцию отправления, указанной в штемпеле ж/д накладной;

При поставке Автотранспортом Поставщика - дата поступления Продукции на склад Покупателя, указанная в товарно-сопроводительных документах и товарно-транспортных накладных. При поставке Автотранспортом Покупателя - дата получения Продукции на складе Поставщика, указанная в товарно-сопроводительных документах и товарно-транспортных накладных. Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю от даты поставки.

2.5. Период поставки — отдельными партиями в течение срока действия настоящего Договора по заявкам Покупателя в рамках Спецификаций к настоящему Договору.

2.6. Поставка Продукции производится на основании подписанной Сторонами Спецификации к настоящему Договору. В Спецификации указывается наименование и количество Продукции, реквизиты получателя Продукции, в т.ч.:

Требования по качеству Продукции, ГОСТ, ТУ, Стандарт,

Наименование грузополучателя,

Почтовый адрес (с индексом),

Покупатель предоставляет любые дополнительные данные, необходимые для оформления отгрузки (отправки) Продукции. Все убытки, обусловленные неправильным указанием реквизитов грузополучателя, а также несвоевременным извещением об их изменениях, относятся на Покупателя.

2.7. Покупатель обязан обеспечить прием Продукции на железнодорожной станции назначения и (или) складе Покупателя.

2.8. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции в отдельном периоде в сроки согласно Спецификации, обязан восполнить недопоставку Продукции в следующем периоде, на условиях согласно подписанной Спецификации, по которой допущена недопоставка Продукции.

3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цена на Продукцию является договорной, устанавливается в рублях за одну метрическую тонну и (или) один метр кубический с учетом НДС и фиксируется в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Расчеты по настоящему Договору производятся на условиях указанных в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, за каждую партию отгружаемой Продукции.

3.3. Датой оплаты Продукции считается момент поступления денежных средств на корреспондентский счёт банка Поставщика.

3.4. Цена на Продукцию оплаченную Покупателем изменению не подлежит. По соглашению Сторон оплатой за продукцию признается: полная оплата продукции. Конкретные условия оплаты за Продукцию указываются в Спецификации к Договору.

3.5. Цена на Продукцию по подписанной Сторонами Спецификации к настоящему Договору может быть изменена по согласованию Сторон, в порядке предусмотренным действующим законодательством РФ. Все изменения цены на Продукцию оформляются в письменном виде. Одностороннее изменение цен на Продукцию по подписанной Сторонами Спецификации к Договору не допускается.

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ.

4.1. Качество Продукции должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ) для данного вида Продукции, что удостоверяется паспортом производителя, выдаваемым на каждую партию Продукции. Соответствующий ГОСТ и (или) ТУ указан в Спецификации.

4.2. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с действующими нормативными актами Инструкции Гос. Арбитража № П-6 и № П-7.

4.3. В случае обнаружения при приемке Продукции несоответствия качества и (или) количества поставленной Продукции условиям Договора, Спецификации и (или) заявки, Покупатель обязан разгрузить транспортное средство, поместить некачественную Продукцию и (или) Продукцию в отношении которой заявлены претензии по количеству на ответственное хранение и вызвать представителя Покупателя для составления двухстороннего акта в порядке и сроки, предусмотренные в Инструкции Гос. Арбитража № П-6 и № П-7 . В случае неприбытия представителя Поставщика в необходимый срок, Покупатель имеет право оформить односторонний акт о приемке Продукции с участием представителя независимой экспертной организации - Торгово-Промышленной Палаты города Москвы.

4.4. В случае признания Продукции не соответствующей по количеству и (или) качеству на основании акта оформленного с участием представителя независимой экспертной организации – Торгово-Промышленной Палаты города Москвы, Поставщик обязан компенсировать Покупателю стоимость данной экспертизы.

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязанности по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Продукции, согласно условиям настоящего Договора и Спецификации к нему, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% от стоимости Продукции, не поставленной в срок за каждый календарный день нарушения сроков поставки Продукции.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты Продукции, согласно условиям настоящего Договора и Спецификаций к нему, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,5% от стоимости неоплаченной в срок Продукции за каждый календарный день нарушения сроков оплаты Продукции.

5.4. Уплата пени и штрафа не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

5.5. Стороны не несут ответственности в том случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли природные явления стихийного характера (землетрясения, наводнения, иные природные явления стихийного характера, исключающие нормальную жизнедеятельность человека); мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законодательством порядке; иные обстоятельства, которые могут быть определены как непреодолимая сила, препятствующие надлежащему исполнению обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случае повреждения собственного, арендованного и (или) используемого на ином законом основании Поставщиком автомобильного и(или) железнодорожного транспорта Поставщика, Покупатель обязан отремонтировать их за свой счет или возместить Поставщику документально подтвержденную стоимость ремонта.

5.7. При простое, по вине Покупателя, собственных (арендованных) вагонов Поставщика свыше суток, с момента подачи вагонов на пути Грузоотправителя, Покупатель оплачивает Поставщику пени в размере 45 рублей (без учета НДС) за вагон за каждый час сверхнормативного простоя.

5.8. Все споры и разногласия Сторон будут решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия по взаимоотношениям Сторон по настоящему Договору дело передается на рассмотрение Третейского суда при ТПП России.

5.9. Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана предоставить мотивированный ответ в течение 20 (двадцати) рабочих дней от даты получения претензии.

Исполненные надлежащим образом, сохраняют свою силу до момента их исполнения. 7.2. Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям, предусмотренным действующим Законодательством Российской Федерации. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

7.3. Все дополнительные условия оформляются в виде Соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. всех изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и фактического местонахождения.

8.4. Для оперативного выполнения условий настоящего Договора допускается обмен документами по факсимильной связи с обязательным визированием Сторонами каждой страницы документа и последующем предоставлением оригиналов по почте или нарочным. Стороны обмениваются подписанными с каждой Стороны оригиналами документов в разумный срок, но не более чем через 1 месяц со дня их подписания.

8.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

8.6. Стороны гарантируют, что лица, подписавшие настоящий Договор и Спецификации к нему, имеют на то права и полномочия, и какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, от любой из Сторон, возникающие после подписания настоящего Договора и Спецификаций к нему и в ходе его исполнения, не являются основанием для неисполнения обязательств по настоящему Договору и Спецификаций к нему полностью или в какой-то части. Стороны гарантируют, что не имеют ограничений в уставных или внутренних документах на подписание настоящего Договора и Спецификаций к нему.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Тематические материалы: