Договор поставки №
г. Красноярск
«__»____________ г.
ЗАО «Организация №1», именуемое далее Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2», именуемое далее Покупатель, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется передать Продукцию в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего договора.
1.2. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора в спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора с момента их письменного согласования сторонами.
2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях и фиксируется в спецификациях. Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано Сторонами в письменной форме.
2.2. Оплата за Продукцию производится в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Продукции от пункта отправления до пункта назначения в размере, указанном в спецификации. Транспортные расходы, указанные в спецификации, считаются согласованными Сторонами. Возмещение иных расходов (страхование груза в период транспортировки, монтажные работы и проч.) осуществляется по соглашению Сторон и указывается в спецификации. При этом Поставщик должен представить подтверждающие документы.
2.4. Поставщик, в течение 5 календарных дней, считая со дня отгрузки Продукции, в установленном законодательством порядке выставляет Покупателю счет-фактуру вместе с товарной накладной.
2.5. По окончании календарного месяца Покупатель направляет Поставщику акт сверки расчетов за истекший месяц, который Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить Покупателю. При несогласии с актом сверки Поставщик подписывает и направляет Покупателю в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями.
2.6. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Продукции признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.7. Покупатель вправе получать скидки и бонусы на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях.
3.1. Поставка Продукции осуществляется в сроки, по реквизитам и транспортом, согласованными сторонами в спецификациях.
3.2. Поставщик организовывает транспортировку Продукции от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у перевозчика вагоны (цистерны, контейнеры, иное транспортное средство), заполняет перевозочные документы, производит расчеты с перевозчиком и сдает Продукцию перевозчику для транспортировки либо доставляет Покупателю собственным транспортом.
3.3. Обязанность Поставщика передать Продукцию считается исполненной в момент вручения Продукции Покупателю. Факт передачи Продукции Покупателю подтверждается товарной накладной (товарно-транспортной накладной).
3.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Продукции Поставщик обязан по телефону и по факсу известить Покупателя об отгрузке Продукции.
3.5. В случае неполучения Продукции в установленный договором и спецификацией срок, и письменного уведомления (по факсу и телеграммой) грузополучателем об этом Покупателя и Поставщика, Поставщик обязан провести поиск неполученного груза, за исключением случая выборки Продукции со склада Поставщика (далее — самовывоз).
3.6. В случае самовывоза Поставщик обязан заблаговременно до окончания срока поставки письменно известить Покупателя о готовности Продукции к выборке. Покупатель обязан вывезти Продукцию в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления.
3.7. Поставщик обязан подготовить Продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим ее сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Продукцию в соответствии с действующим законодательством.
3.8. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент получения Продукции от транспортной организации либо в момент получения Продукции непосредственно от Поставщика в зависимости от способа доставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента перехода на последнего права собственности.
4.1. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, указанным в спецификациях.
4.2. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Продукции от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида.
4.3. Срок возврата порожней тары указывается в спецификациях (если тара является возвратной).
4.4. На тару (упаковку) Продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификаций. Стороны в спецификациях могут устанавливать повышенные требования к качеству Продукции в соответствии со ст. 469 Гражданского кодекса РФ.
5.2. Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю копии указанных документов, а оригинал направить вместе с Продукцией. Документы предоставляются на русском языке. В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык.
5.3. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с условиями договора, спецификаций и действующим законодательством.
5.4. Гарантийный срок качества на Продукцию: один год, но не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Более длительный гарантийный срок на Продукцию Стороны вправе установить в спецификации. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Продукции Покупателю, если иное не предусмотрено гарантийным талоном, паспортом, сертификатом качества или иными документами.
6.1. При просрочке поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены не поставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.
6.2. При недопоставке Продукции Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Продукции в согласованные сторонами сроки, либо по требованию Покупателя возвращает уплаченный аванс, а также возмещает убытки и уплачивает пени в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора.
6.3. За просрочку оплаты поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки.
6.4. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки или произвести замену Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
6.5. В случае поставки контрафактной Продукции Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Продукции за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
6.6. В случае поставки некомплектной Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены Продукции, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной Продукцией. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Продукции за каждый календарный день просрочки. При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектной Продукции переносится соразмерно сроку доукомплектования Продукции или ее замены Поставщиком. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
6.7. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены не поставленной Продукции. При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, вызванные отказом Поставщика от исполнения обязательств. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
6.8. В случае обнаружения некомплектности Продукции, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству, иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель направляет Поставщику требование о направлении в указанный срок уполномоченного представителя для проведения осмотра, составления двустороннего акта, решения вопроса об устранении выявленных нарушений. Срок для направления представителя указывается Покупателем с учетом местонахождения Поставщика.
6.9. При отказе Поставщика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок Покупатель вправе составить соответствующий акт самостоятельно либо с привлечением представителя сторонней организации. В этом случае Поставщик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Покупателем некомплектности, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству и иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.
6.10. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.
6.11. Все возникающие между Сторонами споры решаются путем переговоров. При не достижении соглашения все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войны, военные операции, запретительные акты органов законодательной и исполнительной власти, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующие выполнению сторонами обязательств по настоящему договору.
7.3. При наступлении указанных в пункте 7.2 настоящего договора обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (не позднее 14 календарных дней) известить о них другую сторону в письменном виде. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено справкой уполномоченных государственных органов РФ. Не извещение или несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору.
7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора без возмещения убытков.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.
8.2. Покупатель вправе проверять процесс организации поставки по договору, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, при этом Стороны должны предварительно согласовать предмет и условия проверки не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты проведения такой проверки.
8.3. Поставщик обязан по письменному запросу Покупателя в течение 3-х дней предоставить сведения о наличии и квалификации должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды.
8.4. В ходе исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик обязан руководствоваться Экологической политикой и значимыми экологическими аспектами Покупателя.
8.5. Покупатель обязуется проинформировать Поставщика о содержании своей Экологической политики и значимых экологических аспектах.
8.6. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте.
8.7. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.
8.8. В случае не соблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов (в том числе из указанных в п.5.2 настоящего договора), имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения соответствующих документов.
8.9. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.10. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.
8.11. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресам электронной почты [email protected] в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
8.12. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 8.11 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
ПОСТАВЩИК:
ЗАО «Организация №1»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
ИНН 2460025720 КПП 240401001
Директор_____________И.И. Иванов
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Организация №2»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
ИНН 2450025360 КПП 240401001
Директор_____________П.П. Петров
Договор поставки – это документ, оговаривающий условия, на которых поставщик обязуется поставить покупателю произведённый или закупаемый им товар.
Определяющие условия договора поставки товара - это товар, его количество и срок поставки. Поставщик обязан поставить товар, соответствующий договору по количеству и качеству.
От договора купли-продажи договор поставки отличается целью приобретения товара: товар предназначается к использованию в предпринимательской деятельности и в других, не связанных с личным, семейным, домашним и прочим подобным делом областях.
Поставщиком в договоре поставки могут выступать только лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью (коммерческие и некоммерческие организации и ИП).
Покупателям же не обязательно заниматься предпринимательской деятельностью, хотя они могут быть и юр.лицами, и индивидуальными предпринимателями.
Договор поставки может также заключаться в пользу третьего лица - получателя товара; если третье лицо упомянуто в договоре, оно приобретает гражданские права и обязанности.
Договор составляется в письменном виде.
ДОГОВОР № ____________
г. Москва«____» ____________ 2009 года
Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили настоящий договор (далее по тексту - "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю______________________________(далее по тексту - «товар»), а Покупатель обязуется принимать товар и оплачивать его в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Период поставки товара: с «____» ____________ 2009 года по «_____» _______ __________ 2009 года. В рамках указанного периода конкретные даты поставки определяются сторонами вПриложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Количество товара в каждой поставляемой партии определяется в Заявках, подаваемых Покупателем Поставщику не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты поставки, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору, и указывается в накладных. Накладные оформляются на каждую отдельную партию товара по форме ТОРГ-12.
1.4. Право собственности на поставленные товары переходит от Поставщика к Покупателю в момент фактической передачи Покупателю товара и подписания накладной.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Произвести поставку путем отгрузки товара Покупателю в месте и в сроки, согласованные сторонами в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частьюнастоящего Договора и в количестве согласно Заявке, поданной Покупателем.
2.1.2. Передавать Покупателю накладные по форме ТОРГ-12 и счета фактуры в момент отгрузки каждой партии товара.
2.1.3. В случае обнаружения Покупателем брака в поставленном товаре исоставления Акта о фактическом наличии брака в партии заменить бракованные экземпляры товара.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять поставленный товар, осуществить проверку его количества в соответствии с Заявкой.
2.2.2. Подписывать накладные в момент передачи каждой партии товара.
2.2.2. Оплачивать поставленный товар, в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.3. Покупатель вправе:
2.3.1. В случае обнаружения брака в поставленном товаре в присутствии уполномоченного представителя Продавца составить Акт о фактическом наличии брака в партии и передать указанный Акт Продавцу.
2.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае не выполнения другой стороной взятых на себя обязательств.
2.5. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении своего наименования, почтового, юридического адреса или банковских реквизитов.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Поставщик отгружает товар Покупателю по цене, согласованной с Покупателем в Протоколе согласования цены (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.2. Покупатель производит оплату поставленного Поставщиком товара ежемесячно после подписания Акта сверки за месяц в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Покупателем выставленного Поставщиком счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. Условия поставки
4.1. Датой поставки товара считается дата фактической передачи товара Поставщиком Покупателю и подписания накладной.
4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит отПоставщика к Покупателю с момента фактической передачи товара Покупателю и подписания накладной.
4.3. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара. Поставщик несет ответственность за убытки и потери, возникшие в результате ненадлежащей упаковки до момента передачи товара Покупателю.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия или введение чрезвычайного положения, забастовки, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве Российской Федерации, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору и независящие от воли Сторон.
5.3. Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении указанных выше обстоятельств в течение 3-х рабочих дней. В этом случае представители Сторон должны согласовать меры, которые должны быть приняты Сторонами.
Факт наступления таких обстоятельств и их продолжительность должны быть подтверждены документами, выданными соответствующими компетентными органами.
5.4. Не извещение либо несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает Сторону, допустившую это, права ссылаться на любое из указанных обстоятельствкак на основание, освобождающее от ответственности.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон в одностороннем порядке в случае систематического невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего договора разрешаются путем переговоров, а в случае не урегулирования путем переговоров споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
7.2. В случае если любая из сторон приняла решение обратиться в суд за защитой своих прав, то другой стороне должна быть направлена претензия. Сторона получившая претензию должна рассмотреть ее в пятнадцатидневный срок с момента получения.
8. Прочие условия
8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.3. Все дополнения или изменения, вносимые в настоящий договор, оформляютсядополнительными соглашениями к договору и становятся неотъемлемой частью настоящего договора после подписания полномочными представителямисторон.
8.4. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Приложение № 1 – График поставки товара, параметры товара
2. Приложение № 2 – Протокол согласования цены.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Поставщик:___________________________________________________________________
Покупатель: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
От имени Поставщика:От имени Покупателя:
______________/ ____________/ ________________/_______________/
Бланк документа «Договор поставки продукции (товаров) (образец)» относится к рубрике «Договор поставки товаров, продукции». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.
поставки продукции (товаров)
г. ______________ "___" ___________ 20__г.
_______________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуем __ в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
(наименование организации)
именуем __ в дальнейшем "Покупатель", в лице ___________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и
оплатить _____________________________________________ (наименование
товара) в соответствии с графиком поставки и спецификацией, которые
являются неотъемлемыми приложениями к настоящему договору.
Общий объем всех подлежащих поставке в течение срока, указанного в
настоящем пункте, ______________ (наименование товара) устанавливается в
размере ________________________.
1.2. Поставка осуществляется помесячно, равными партиями в
соответствии с графиком поставки.
1.3. Поставщик вправе, с письменного согласия Покупателя,
осуществлять досрочную отгрузку подлежащих поставке партий
__________________________________ (наименование товара).
2. Требования к качеству и комплектности
2.1. Поставляемые ________________ (наименование товара) по качеству
и комплектности должны соответствовать ________________
___________________________________________________________ (наименования
стандартов, образцов, описаний, технических условий и т.п.), а также
требованиям, установленным в п.1.1 настоящего договора и в прилагаемой к
договору спецификации.
2.2. Согласование между сторонами уточненных технических
характеристик и дополнительных требований к качеству ______
________________ (наименование товара), не предусмотренных утвержденной
технической документацией, осуществляется в следующем порядке:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность ________
_______________ (наименование товара) в течение гарантийного срока,
установленного __________________________ (ГОСТ, ТУ или иной документ,
предусматривающий гарантийный срок).
Поставщик предоставляет (не предоставляет) дополнительные гарантии
качества ________________________________________________________________
(в случае, если по соглашению сторон предусматриваются такие
дополнительные гарантии, их содержание должно быть конкретизировано).
4. Тара, упаковка и маркировка
4.1. ________________ (наименование товара) поставляются в таре и
упаковке, соответствующих государственным стандартам, техническим
условиям, другой нормативно-технической документации, указанной в разделе
2 настоящего договора).
4.2. Многооборотная тара (упаковочные материалы) является возвратной
и должна быть направлена Покупателем Поставщику не позднее
Со дня получения ______________ (наименование товара)
Покупателем.
4.3. Упаковка ____________________ (наименование товара) должна
наименования покупателя и грузополучателя;
адрес грузополучателя;
номер и дата договора поставки;
номера позиций (по спецификации и графику поставки);
номер места;
вес нетто, вес брутто;
размеры тары в см (длина, высота, ширина);
сведения о Поставщике и грузоотправителе.
4.4. Места, требующие специального обозначения, должны иметь
дополнительную маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать", "Стекло"
и другие в зависимости от особенностей груза.
5. Цена и стоимость товаров
5.1. Цена одного ___________________ (единица измерения) подлежащих
поставке ____________________________________ (наименование товара)
устанавливается на весь период поставки в размере ____________________,
что отражается в прилагаемой к договору спецификации.
Цена, указанная в настоящем пункте, не может быть изменена
Поставщиком в одностороннем порядке и является стабильной в течение всего
срока действия настоящего договора. Не являются основанием для изменения
цены увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие
обстоятельства, обусловленные объективными экономическими причинами или
действием непреодолимой силы.
5.2. Стоимость каждой партии подлежащих поставке __________________
(наименование товара) определяется в соответствии с прилагаемыми к
договору спецификацией и графиком поставки.
5.3. Общая сумма договора, включающая транспортные расходы
Поставщика, при транспортировке ________ (наименование товара) грузовой
скоростью, устанавливается в размере ____________________________ рублей.
5.4. В случае, если с письменного согласия Покупателя отправка
_______________ (наименование товара) осуществляется Поставщиком
ускоренным способом, дополнительные транспортные расходы несет
Покупатель.
6. Порядок отгрузки
6.1. Отгрузка ____________________ (наименование товара)
производится железнодорожным транспортом в вагонах, грузовой скоростью.
Минимальной нормой отгрузки является партия, размер которой определяется
в соответствии с графиком поставки. Отгрузка осуществляется на условиях
франко-вагон - станция назначения в присутствии представителя Покупателя.
6.2. Каждая партия подлежащих поставке ________________
(наименование товара) должна иметь следующие сопроводительные документы:
Железнодорожная накладная - 1 экз.;
Спецификация - 1 экз.;
Сертификат качества - 1 экз.;
Санитарный сертификат - 1 экз.;
6.3. Отгрузка каждой партии начинается после вручения представителем
Покупателя Поставщику письменного извещения (копии платежного поручения с
круглой печатью банка) об оплате соответствующей партии.
6.4. Поставщик в день сдачи соответствующей партии ______
________________ (наименование товара) железной дороге обязан уведомить
Покупателя о дате отгрузки и номерах отправленных вагонов по телеграфу,
факсу или телефону.
7. Порядок расчетов
7.1. Оплата первой подлежащей поставке в соответствии с графиком
партии ____________________ (наименование товара) осуществляется
Покупателем в полном объеме в _____________ срок со дня заключения
настоящего договора в размере __% от суммы договора.
Оплата каждой последующей партии ___________________ (наименование
товара) осуществляется Покупателем в полном объеме не позднее чем в
Срок со дня оформления акта приемки предыдущей партии от
железной дороги, в размере __% от суммы договора.
7.2. Окончательные расчеты сторон производятся в день оплаты
последней подлежащей поставке в соответствии с графиком партии
______________________ (наименование товара).
8. Приемка товара
8.1. Приемка каждой поставленной партии _______________
(наименование товара) от железной дороги осуществляется представителем
Покупателя в _________ срок со дня получения уведомления железной дороги
о прибытии соответствующей партии, на основании осмотра и документов,
указанных в п.6.2 настоящего договора.
Факт приемки Покупателем каждой поставленной партии _______________
(наименование товара) оформляется двусторонним актом приемки, подписанным
представителями Покупателя и железной дороги, который подтверждает
приемку по количеству и качеству. В случае обнаружения при приемке
несоответствия полученных _______________ (наименование товара) условиям
настоящего договора, спецификации или графика об этом делается
соответствующая запись в акте.
8.2. При осуществлении приемки _______________________ (наименование
товара) Покупатель обязан осмотреть товары, проверить их количество и
качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие
_________________ (наименование товара).
8.3. В случае обнаружения в поставленных товарах недостатков,
недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации
Покупатель не позднее, чем _____________________ письменно уведомляет об
этом Поставщика.
8.4. В случае отказа от поставленного ___________________
(наименование товара) Покупатель обязан обеспечить его сохранность,
принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об
этом Поставщика.
В случае принятия Покупателем __________ (наименование товара) на
ответственное хранение Поставщик обязан в _______ срок вывезти указанный
товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую
ответственность за судьбу товара.
9. Срок действия,
порядок изменения и расторжения договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания
сторонами и действует до приемки Покупателем последней подлежащей
поставке в соответствии с графиком партии ______ (наименование товара).
9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только
в том случае, если они оформлены письменно и пописаны обеими сторонами
договора.
9.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего договора в случаях:
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не
могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров.
Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков
оплаты товаров.
9.4. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон и
в других случаях, предусмотренных ГК РФ и другими законами.
10. Порядок разрешения споров и ответственность сторон
10.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать
противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий -
разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не
достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.2. Споры сторон разрешаются в соответствии с законодательством в
арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
10.3. За просрочку поставки или недопоставку ____________
(наименование товара) Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере
__% стоимости каждой партии, поставка которой просрочена, за каждый день
просрочки, но не более _____________, а в случае недопоставки - в размере
__% стоимости недопоставленных _____________ (наименование товара).
10.4. За поставку _________________ (наименование товара)
ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований к качеству,
установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Покупателю
неустойку в размере __% стоимости той партии, в составе которой
обнаружены _________________ (наименование товара) ненадлежащего
качества.
10.5. В случае просрочки оплаты подлежащих поставке _______________
(наименование товара) Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в
размере __% стоимости не оплаченной в срок партии за каждый день
просрочки, но не более _____.
11. Адреса и банковские реквизиты сторон
Поставщик: _________________________________________________________
Покупатель: ________________________________________________________
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон
находится один экземпляр настоящего договора.
Подписи сторон:
Поставщик ___________________________________ М.П.
Покупатель __________________________________ М.П.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________
РФ, г. Челябинск "_____" _____________ 201__ г.
Общество с ограниченной ответственностью "Василек", в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем « Поставщик» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка", в лице коммерческого директора Петрова Петра Васильевича, действующего на основании доверенности № ___ от ___________________, именуемое в дальнейшем « Покупатель» с другой стороны, далее совместно именуемые « Стороны», заключили договор о нижеследующем (Примечание: все лица, за исключением директора, заключают договоры от имени организации только на основании доверенности, оформление полномочий приказом не соответствует нормам гражданского законодательства о представительстве ) :
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю ______________________________________ (Прим: указать общее наименование поставляемого товара ), именуемые в дальнейшем Товар, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Поставка производится отдельными партиями. Условия поставки каждой партии товара согласуются сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Спецификации содержат следующие условия:
— наименование товара (должно указываться полное и верное наименование по номенклатуре );
— количество товара;
— цена за единицу;
— срок поставки соответствующей партии товара;
-___________________________ (прим.: могут указываться дополнительные условия ).
(Примечание к разделу: условие договора о товаре должно быть прописано очень четко. Договор должен позволять определить точное наименование и количество товара, поставляемого в рамках договора. В противном случае договор будет считаться незаключенным, даже если он подписан и на нем стоят все печати . Незаключенность договора выражается в том, что при рассмотрении спора между сторонами, суд фактически вынужден игнорировать условия данного договора.
Последствия незаключенности договора непредсказуемы для обеих сторон. Как правило, от этого страдает та сторона, которая выполняет свои обязательства по договору раньше. Например, покупатель, если он приобретает товар по предоплате, или поставщик, если продает с отсрочкой платежа. При незаключенности договора судебная защита усложняется, пострадавшая сторона теряет возможность взыскания договорных неустоек и штрафных санкций. Чтобы этого не допустить, обращайте внимание на полное и точное указание в договоре условия о товаре.
При этом многие знают, что отнюдь не всегда характер отношений между сторонами позволяет заранее указать наименование и количество товара, поставляемого по договору. Например, если договор заключается на долгий срок, и поставки производятся отдельными партиями по мере необходимости, стороны заранее не знают, сколько и чего они поставят за время действия договора.
Для решения подобных проблем, придуманы, так называемые « рамочные» договоры, предполагающие согласование поставки каждой партии товара в отдельном документе (в спецификации, заявке и даже накладной). Пользоваться подобными конструкциями, безусловно, можно и нужно, но делать это нужно грамотно, понимая юридический смысл каждого слова. Неверное оформление подобных договоров и сопутствующих документов (спецификаций, заявок и т.д.) с высокой вероятностью приводит к усложнению защиты Ваших прав в суде.)
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
2.2. Каждая партия товара оплачивается двумя платежами:
— первый платеж в размере _____% стоимости партии товара производится не позднее _________________ дней с момента подписания сторонами соответствующей Спецификации;
— второй платеж в размере ______% стоимости партии товара производится не позднее, чем ___________ до согласованной даты поставки.
2.3. В случае просрочки выплаты Покупателем первого платежа Поставщик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать поставку товаров на период просрочки внесения первого платежа.
2.4. В случае просрочки выплаты Покупателем второго платежа Поставщик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать поставку до поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
(Примечание: к разделу: условия об оплате должны соответствовать Вашим реальным догвооренностям)
3. ПОСТАВКА, ПРИЕМКА И КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество поставленного товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, утвержденных РФ, либо требованиям, предоставляемым к изделиям подобного рода.
3.2. Приемка товара по качеству и количеству производится на складе Покупателя не позднее ____________ (дней, часов) с момента доставки по Акту приема-передачи либо по накладной формы ТОРГ-12. Приемка производится с участием уполномоченного представителя Покупателя.
3.3. При обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены в момент приемки, Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заказа. Товар, признанный обеими Сторонами браком, подлежит замене Поставщиком за свой счет.
3.4. Доставка товара на склад Покупателя по адресу _________________________________________ __________________________________________________________ производится Поставщиком за счет собственных средств.
(Примечание: Вопрос о порядке приемки товара по качеству и количеству является одним из самых важных. От правильности оформления приемочных документов зависит возможность предъявления претензий впоследствии. Если при приемке товара, не были выявлены зафиксированы недостатки, то покупатель, зачастую лишается возможности защитить свои права .
В случае, если стороны имеют возможность при приемке пересчитать и проверить весь поставленный товар, то предложенные нами формулировки договора Вам подходят.
Если же доставка производится через транспортную компанию и при приемке товара покупателем представитель поставщика присутствовать не может, то предусмотренный в договоре порядок приемки требуется изменить и усложнить с учетом всех возникающих рисков. В этом случае договор должен предусматривать порядок фиксации обнаруженных недостатков, вызова представителя поставщика и предъявления претензий. Кроме того, договор должен учитывать возможность появления недостатков в пути по вине транспортной компании.
Все вышеперечисленные обстоятельства учтены в Инструкциях Госарбитража №№П-6, П-7, регулирующих приемку товара по количеству и качеству. Если Вы желаете, чтобы эти инструкции регулировали Ваши отношения, на них обязательно нужно сделать ссылку в договоре, в противном случае инструкции применяться не будут. Однако, прежде чем использовать в своей работе эти документы, Вы должны с ними тщательно ознакомится и понять, что полное и верное их соблюдение весьма трудоемко и для небольших предприятий не всегда выполнимо.
Таким образом, по нашему мнению, порядок приемки товара должен разрабатываться индивидуально с учетом реальных взаимоотношений и особенностей работы сторон.)
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. В случае ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства.
4.2. Споры и разногласия при исполнении настоящего договора подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. (Примечание: лучше указать арбитражный суд своего региона )
4.3. В случае нарушения срока исполнения поставки Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает пени в размере ____% от суммы неисполненного за каждый день просрочки. (Примечание: возможно ввести дополнительные штрафные санкции )
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
