Договор о поставке нерудных материалов по отгрузочным разнарядкам №_______________
г. Москва «____» 20____ г.
Именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в лице генерального директора
_____________________________________________________________________________ , действующего на основании устава с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________________________________________________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на период с «____» 20____ г. по «____» 20____ г. о нижеследующем:
1. Предмет договора и другие общие условия
1.1 В период с «____»______________20____ г. по «____»______________ 20____ г. Поставщик принимает на себя обязательства поставки по отгрузочным разнарядкам нерудных материалов (далее материалов), в количестве согласно акту согласования цены, прилагаемым к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Разнарядка может иметь, как письменную, так и устную форму.
1.3. Качество поставляемых материалов определяется паспортом и сертификатом гигиены.
1.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого материала в течение действительности документов, указанных в пункте 1.3. настоящего договора.
2. Сроки и порядок поставки
2.1. Отгрузка материалов производится грузовым автотранспортом (самосвалами).
2.2. Приёмка поставляемого материала (по количеству и качеству) производится в соответствии с ГОСТ 9757-90.
2.3. Поставщик в праве, с письменного (либо по телефону) согласия Покупателя, отгружать материалы в количестве ниже установленных норм.
2.4. Поставщик в праве, с письменного (либо по телефону) согласия Покупателя, осуществлять досрочную отгрузку подлежащих поставке партий материалов.
2.5. Поставщик вправе отгружать материалы по частям.
2.6. Поставщик, за день до загрузки соответствующих партий материала, обязан уведомить Покупателя о дате, времени отгрузки и номерах отправляемых машин и в день загрузки подтвердить данную информацию.
2.7. К каждой, подлежащей поставке, партии материалов должны прилагаться следующие документы:
- товарно-транспортная накладная – 1 экз.;
- паспорт – 1 экз.;
2.8. Площадка для разгрузки должна быть подготовлена заранее, продуманы пути подъезда. Схема проезда к месту разгрузки сообщается Покупателем не менее чем за 1 сутки до начала поставки по средствам факсимильной связи, во избежание не выполнения Поставщиком графика поставки.
2.9. На объекте находится получатель либо представитель Покупателя со штампом организации, удостоверяющим Покупателю и Поставщику приёмку материала.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Цена, указанная в акте согласования цены, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, является номинальной и зависит от маршрута до объекта разгрузки, транспортных расходов, инфляционных процессов и других обстоятельств, обусловленных объективными экономическими причинами или действием непреодолимой силы.
3.2. Изменение стоимости материала фиксируется путём подписания протокола согласования цены и происходит при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 3.1. настоящего договора.
3.3. Отгрузка каждой партии начинается после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика., в размере 100% стоимости партии указанной в акте согласования цены являющимся неотъемлемым приложением к данному договору.
3.4. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных расчётов.
3.5. Расчеты за материал производятся не позднее одного рабочего дня до начала отгрузки оплачиваемой партии.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством России.
4.2. Дополнительная ответственность Сторон: Поставщик не несёт ответственности за не выполнение настоящего договора, по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств. Покупатель так же не несёт ответственности за не выполнение настоящего договора, по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств.
4.3 Стороны не несут ответственности за независящие от них обстоятельства, повлекшие за собой убытки противоположной стороны.
4.4 Покупатель обязан возместить Поставщику в полном объёме ущерб, нанесённый вследствие ситуаций возникших по вине Покупателя или его представителей.
4.5 Поставщик обязан возместить Покупателю в полном объёме ущерб, нанесённый вследствие ситуаций возникших по вине Поставщика или его представителей.
4.6. В товарно–транспортной накладной в присутствии представителя Покупателя или получателя водитель обязан сделать пометку о ситуации повлекшей за собой простой транспорта (более 60 минут). Пометка является основанием для предъявлений материальных взысканий Покупателю.
5. Дополнительные условия и заключительные положения
5.1 Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
5.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России, регулирующим поставку товаров.
6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Поставщик: Покупатель
________________________________ ______________________________________
________________________________ ______________________________________
________________________________ ______________________________________
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке.
Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
Поставщик: ____________подпись Покупатель:____________подпись
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г.Москва « » 2010 г.
Общество с ограниченной ответственностью «РесурсНерудСбыт», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «__________________________________» , именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора, действующего на основании Устава,с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить нерудные материалы - щебень гранитный, щебень гравийный,(далее Продукция) надлежащего качества в количестве, ассортименте и сроках указанных в предварительных заявках Покупателя (являющихся неотъемлемой частью настоящего договора), а Покупатель принять и оплатить Продукцию в порядке и сроках установленных настоящим договором.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Наименование и цена за единицу Продукции указывается в Приложении №1 (Протоколе согласования цены Продукции), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
Количество Продукции подлежащей к поставке на условиях настоящего договора определяется в соответствии с объемом, предварительно оплаченным Покупателем на условиях 100% предоплаты Продукции.
В случае изменения цены на Продукцию, поставщик уведомляет Покупателя за 10 дней до даты изменения цены. В случае несогласия Покупателя с изменением цены, выраженным в письменной форме, Поставщик вправе приостановить поставку Продукции до согласования цены.
Цена на предварительно оплаченную Продукцию изменению не подлежит.
2.2. Продукция оплачивается предварительно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в соответствии с выставленным счетом на предварительную оплату Продукции.
В случае отгрузки Продукции Поставщиком без предварительной оплаты, Покупатель обязан оплатить Продукцию в течение 2-х банковских дней с даты отгрузки.
Поставщик вправе отказаться от поставки Продукции, не оплаченной Покупателем предварительно.
Дополнительным соглашением Сторон может быть определена иная форма и порядок расчетов.
2.3. Цена Продукции поставляемой по настоящему договору вклю ает в себя НДС 18%, транспортные расхо-ды по доставке товара до Покупателя, а также иные расходы Поставщика, свя-занные с выполнением условий настоящего договора.
2.4. Стороны обязуются проводить ежемесячную выверку расчетов за поставленную Продукцию не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным. Результаты сверки оформляются актом сверки взаимных расчетов.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком централизованно автомобильным транспортом Покупателю или Грузополучателю, указанному Покупателем в отгрузочной разнарядке.
3.2. Периодом поставки по настоящему договору является календарный месяц. В течение месяца Продукция поставляется на основании отгрузочных разнарядок Покупателя.
3.3. В отгрузочной разнарядке указывается:
Наименование и количество
Реквизиты фактического Грузополучателя
3.4. Датой поставки считается дата штампа на товарно-транспортной накладной в пункте назначения.
3.5. Продукция, поставленная досрочно или в количестве, превышающем установленный размер партии, и принятая Грузополучателем засчитывается в счет количества Продукции, подлежащей отгрузке в следующем периоде поставке.
3.6. Качество поставляемой по настоящему договору Продукции должно соответствовать документам (паспорт качества, гигиеническое заключение и сертификат соответствия - ГОСТ 8267-93 ) которые передаются Грузополучателю на каждую отгруженную партию Продукции.
Песок-ГОСТ 8736-93
Щебень-ГОСТ 8267-93
3.7. Количество поставляемого гравия, и песка опреде-ляют по объему или массе в соответствии с ГОСТ-9757-93 непосредственно на месте приемке груза. Объем поставляемого гравия, щебня и песка определяют обмером его в автомобиле, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при транспортировании. Коэффициент уплотнения принимается равным 1.15.
3.8. Приемка Продукции производится в порядке, предусмотренном Инструкциями о порядке приемки Продукции ПТН по качеству №П-7 от 25.04.66 и количеству №П-6 от 15.06.65 г.
При получении некачественной Продукции или недостачах Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для составления акта в порядке, установленном Инструкциями о порядке приемки Продукции ПТН по качеству №П-7 от 25.04.66 и количеству №П-6 от 15.06.65 г.
3.9. По согласованию Сторон отгрузка материала может производиться на самовывоз, с погрузкой в автотранспорт Покупателя.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Обязанности «Покупателя» (Грузополучателя):
Обеспечить нахождение ответственных за приемку Продукции на объектах и правильное и четкое оформление товарно-транспортных документов, заверяя их штампом.
Зоны опасные для движения автотранспорта и пешеходов ограждать, выделять в помощь водителю работника специально проинструктированного для подачи сигнализации, когда автомобиль движется задним ходом.
Во избежание возмещения ущерба исключить непроизводительный простой и прогон автотранспорта.
При всех изменениях в поставке Продукции уведомлять об этом в письменном виде Поставщика.
Покупатель при заключении настоящего договора обязан предоставить Поставщику образцы штампов, которыми отмечаются транспортные накладные при поступлении груза от Поставщика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За невыполнение и ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик имеет право требовать уплаты штрафных санкций от Покупателя в размере 0,2% от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченной продукции.
5.3. При нарушении Продавцом условий поставки Товара, Покупатель вправе (но не обязан) потребовать от Продавца неустойку в размере 0,2% от оплаченной суммы, за каждый день просрочки, от общей суммы, не поставленного и (или) недопоставленного Товара, но не более 10%
5.4.Датой начисления сумм неустойки стороны договорились считать дату признания должником своих обязательств по уплате неустойки или дату вступления в законную силу решения суда.
5.5. Споры, возникшие в случае ненадлежащего выполнения Сторонами условий настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
6. ФОРС-МАЖОР.
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение связано с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств любой из договаривающихся Сторон, как то: наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия или изменения законодательства РФ, если они оказали непосредственное влияние на возможность исполнения Сторонами их обязательств по данному Договору.
6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая лишена возможности исполнить свои обязательства в результате форс-мажорных обстоятельств, обязана в 3-х дневный срок известить другую сторону о возникших препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по договору.
6.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют более 3 (трех) месяцев стороны принимают решение о прекращении обязательств по настоящему договору.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются Соглашениями или Приложениями, являющимися неотъемлемой частью Договора и считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.2. В случае, если двусторонние документы подписываются уполномоченными лицами, то к документам прилагается оригинал доверенности на право подписи документа.
7.3. Документы, переданные Сторонами по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу только после их подписания уполномоченными представителями Сторон или представления оригиналов.
7.4. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.5. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении организационно-правовой формы, юридических и почтовых адресов, платежных и отгрузочных реквизитов, предусмотренных настоящим Договором не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента совершения указанных изменений. В случае неуведомления, или несоблюдения сроков уведомления указанных изменений неизвещенная Сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до урегулирования ситуации.
7.6. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2009 г., но вплоть до осуществления окончательных расчетов между сторонами. В случае если не менее чем за десять дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не уведомила другую сторону о нежелании пролонгировать настоящий договор, он автоматически пролонгируется на сле-дующие двенадцать месяцев.
7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК
ИНН _________________________________
КПП _________________________________
р/счет № ______________________________
в _____________________________________
БИК _________________________________
к/счет № ______________________________
ОКПО ________________________________
ОКВЭД _______________________________
Юридический адрес: _________________________________________________
Фактический адрес: __________________________________________________
Тел. +7 (495) 7451621
Генеральный директор
ООО «РесурсНерудСбыт»___________________/_____________________/
М.П.
ПОКУПАТЕЛЬ
Приложение №1
к договору поставки №--
Протокол согласования цены Продукции
от 2008 г.
Мы нижеподписавшиеся, от лица Поставщика генеральный директор ООО «РесурсНерудСбыт» _______________________________________, и от лица Покупателя директор__________________________________________ , удостоверяем, что Стороны достигли соглашения о величине договорной цены на Продукцию:
|
№ пп |
Наименование Продукции |
Ед. изм. |
Цена без НДС |
НДС 18% |
Стоимость м.куб продукции итого с НДС |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
|
Песок мытый речной |
м.куб |
||||
|
Щебень гранитный фракция 5х20мм |
м.куб |
|
Условия о транспортных и прочих расходах |
Цена Продукции включает в себя НДС 18%, транспортные расходы по доставке на склад Покупателя, иные расходы Поставщика связанные с выполнением условий настоящего договора. |
|
Количество поставляемой Продукции |
По Заявкам согласованным с Покупателем |
|
Дополнительные условия |
Цена на Продукцию является фиксированной на период до 31 августа 2009 года, при условии 100 % предоплаты всего заявленного объема поставляемой Продукции. Цена Продукции согласована Сторонами на условиях осуществления доставки ежедневно в период с 20-00 часов до 08-00 часов. |
|
Грузополучатель |
|
|
Адрес доставки |
Поставщик Покупатель
/________________________/ /___________________________/
Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройснаб», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Покупателю __________________ (далее именуемый «Товар»), а Покупатель принять и оплатить товар.
2. Порядок расчётов
2.1. Порядок расчетов сторон – безналичный.
2.2. Оплата Товара производится по 100% предоплате на основании выставленного от Поставщика счета.
2.4. В случае изменения цены на Товар, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о новых ценах за 3 дня до изменения цены.
2.5. Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Договору.
2.6. Если у Поставщика останутся по каким-либо причинам неиспользованные денежные средства Покупателя, Поставщик гарантирует по указанию Покупателя вернуть денежные средства в течение 3 (трех) банковских дней Покупателю;
3. Условия и сроки поставки
3.1 Количество, цена и сроки поставки Товара определяется предварительной письменной или устной заявкой Покупателя. Заявка направляется Поставщику за 2 (два) дня до ее исполнения.
3.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар по мере потребности Покупателя.
3.3. Поставщик доставляет товар к месту, указанному Покупателем, а приемку товара осуществляет представитель Покупателя в месте, указанном Покупателем. Доставка Товара Поставщиком осуществляется в согласованные сроки на место указанное Покупателем и оформляется товарно-транспортной накладной и счетом-фактурой с указанием суммы, НДС и реквизитов Покупателя и Поставщика, выписываемой в двух экземплярах. Датой поставки считается дата получения товара, указанной в накладной.
3.4. Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента передачи Товара Покупателю. Передача Товара оформляется накладной ТОРГ-12, которая подписывается сторонами.
3.5.Качество товара должно соответствовать ГОСТ и ТУ, сертификатам соответствия, удостоверениям качества.
4. Порядок приёмки товара
4.1. Приёмка Товара осуществляется Покупателем в момент отгрузки Товара по первичной накладной, подписываемой обеими сторонами. Объем отгружаемых сыпучих материалов, доставленных на объект, определяют обмером непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировки- 1,15. что соответствует ГОСТ РФ 9757-90
4.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Поставщиком и Покупателем первичной накладной.
4.3. В случае возникновения обоснованных претензий к качеству или количеству Товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, соответствующие претензии фиксируются в первичной накладной.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры, связанные с исполнением данного договора, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия споры по настоящему договору будут решаться в Арбитражном суде г. Москвы, согласно действующему законодательству РФ.
7. Срок действия, основания прекращения и изменение действия договора
7.1. Настоящий договор с момента его подписания действует по «__» декабря 20_ г.
7.2. Изменение условий договора осуществляется в письменной форме исключительно по обоюдному согласованию сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с обязательным уведомлением другой стороны за 20 (двадцать) календарных дней. Настоящий договор считается расторгнутым с момента окончания расчетов между сторонами по поставленному товару и выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств по настоящему договору.
7.4. После подписания договора вся предварительная переписка и переговоры по нему теряют силу.
7.5. Дополнительные соглашения, принятые сторонами в установленном порядке, являются неотъемлемой частью договора.
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по экземпляру у каждой стороны.
7.7. Стороны обязаны в письменной форме уведомлять друг друга об изменении их банковских реквизитов в течение 3 (трех) банковских дней от даты изменения.
7.8. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявила о его прекращении.
8.1 Стороны не несут ответственность, если невозможность выполнения ими условий договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
8.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лица без письменного на то согласия другой стороны.
9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК:ООО «Спецстройснаб» ИНН 7721712007КПП 772101001, 109202 г. Москва, ул.Басовская, д. 8, кор 4 кв 1, р/с 40702810938120006260 в ОАО «Сбербанк России» , БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, ОКПО 69652590
ПОКУПАТЕЛЬ:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Подписи и печатисторон
ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор
ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор
______________________ /________________/
Приложение №1
к Договору №_____ от ____20__г.
Спецификация на поставку продукции
№ п/п |
Наименование товара |
Единица измерения |
Количество |
Цена с НДС, руб. |
Общая стоимость с НДС, руб. |
ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор
______________________ /________________/
ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор
______________________ /________________/
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___
г. Москва
« ___ » _________________ 20010 г.
ООО «_______», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Договора строительные материалы, именуемые в дальнейшем «Товар», наименование, количество, цена, сроки и место поставки которого оговариваются сторонами в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик осуществляет поставку товаров после получения от Покупателя устной или письменной заявки.
2.2. Поставка Товаров по разовым заявкам или первая поставка согласно графику осуществляется не ранее 1-х суток со дня поступления заявки или графика.
2.3 Поставщик производит доставку Товара автомобильным транспортом на объект, указанный Покупателем в заявке.
2.4. Датой поставки считается дата доставки Товара на объект, указанный Покупателем в заявке.
2.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента разгрузки товара Поставщиком и подписания накладных.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам и подтверждаться техническим паспортом, сертификатом качества и санитарно-эпидемиологическим заключением.
3.2. Весь Товар произведен и реализуется только на территории РФ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Покупатель осуществляет не менее чем за 24 часа заказ-заявку на поставку Товара в письменной или устной форме, в которой указывает:
4.2. Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспортных средств и приемку Товара в нормативное время (30 минут).
4.3. Покупатель самостоятельно определяет периодичность поставок, а также количество и ассортимент Товаров.
4.4. Поставщик обязан производить поставку продукции в соответствии с согласованным графиком поставки.
4.5. Поставщик, допустивший недопоставку Товаров, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недопоставки или, с согласия Покупателя, при поставке следующей партии в пределах срока действия договора.
4.6. Покупатель обязан извещать Поставщика обо всех изменениях заказа за 24 часа до срока планируемого прибытия автотранспорта на объект Покупателя.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена Товара определяется в выставленных Счетах, накладных, счетах-фактурах, а так же в приложении к договору.
5.2. Цена товара включает в себя НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора. Транспортные расходы по доставке Товара включаются в стоимость Товара.
5.3. Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной при поступлении денежных средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика.
5.4. Срок оплаты: предоплата 100% .
5.5. Цена Товара определяется по каждому объекту отдельно.
5.6. В случае изменения по объективным обстоятельствам отпускной цены на Товар (в том числе повышения цен на энергоносители, воду, увеличения арендных платежей на землю, отпускной цены изготовителя и т. д.). Поставщик обязан немедленно письменно уведомить об этом Покупателя. Покупатель вправе представить свои письменные возражения в течение 5 (пяти) дней со дня получения уведомления. Отсутствие ответа Покупателя считается согласием на изменение цены на поставляемый товар.
5.7. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца, Стороны совместно производят выверку поставок и платежей, произведенных в предыдущем месяце, по итогам которой составляется Акт, подписываемый обеими Сторонами.
5.8. Если по итогам выверки поставок и платежей будет выявлена задолженность Покупателя перед Поставщиком она должна быть погашена в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Акта. В случае просрочки в оплате Товара, Покупателю начисляется пеня в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки в оплате, но не более 20% от общей суммы задолженности.
6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА
6.1. При приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий договор и заказ) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.
6.2. Приемка Товара по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкциями П-6 и П-7 в части, не противоречащей ГК РФ, а также в соответствии с требованиями ГОСТа на данный товар.
6.3. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный проезд к месту разгрузки. Накладные Поставщика отмечаются печатью или штампом Покупателя, отмечается время прибытия и убытия автотранспорта, и подписываются ответственным за приемку товара.
6.4. В спорных случаях объем отгружаемых сыпучих материалов, поставляемых на объект, определяют непосредственным обмером в кузове автомобиля, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировке, в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При отказе Покупателя от приемки Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения Покупателем своей обязанности.
7.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.
7.3. За простой автотранспорта под разгрузкой больше нормативного времени (30 минут) Покупатель уплачивает штраф в размере 850 (восемьсот пятьдесят) рублей за каждый последующий час.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны обязуются разрешать возникающие споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, путем переговоров.
8.2. Споры и разногласия по вопросам, по которым Сторонами не достигнуто договоренности, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы в установленном законом порядке.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до 31.12.2011 г.
9.2. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством.
9.3 Срок действия Договора будет автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год, если Поставщик или Покупатель не заявят об отказе от продления Договора на следующий срок за 30 (тридцать) дней до окончания текущего календарного года.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной из сторон обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные операции любого характера, блокады или других не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна письменно извещать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств в срок не позднее 2 (двух) недель.
10.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить документы соответствующих организаций.
11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны Сторонами, которые являются неотъемлемыми составными частями настоящего договора.
11.2. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах – по одному экземпляру у каждой Стороны.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
