1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:
1.1.1. Топографическая съемка масштаба 1:500 незастроенного земельного участка категории сложности площадью га, расположенного по адресу: , в границах, указанных заказчиком в ситуационном плане (Приложение №2).
1.1.2. Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».
2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и предоставления Исполнителю необходимых документов, указанных в п.4.1.2 настоящего договора и получения Исполнителем суммы за выполнение этапа работ, указанной в п.3.2. настоящего договора.
2.2. Срок выполнения работ по каждому этапу работ:
2.2.1. Срок выполнения работ по п.1.1.1 – календарных дня.
2.2.2. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дня.
2.2.3. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дней.
2.3. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя, дает Исполнителю право на продление срока действия договора.
2.4. Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям Заказчика составляет дней, если заключением дополнительного соглашению к договору не будет установлено иное.
2.5. При несоблюдении сроков выполнения работ по договору Исполнитель обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере % от стоимости изыскательских работ за каждый день просрочки.
2.6. Срок окончания действия договора определяется датой подписания акта сдачи-приемки работ.
3.1. За выполнение работ согласно п.1.1 настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю:
3.1.1. За выполнение работ по пунктам 1.1.1, 1.1.2 – рублей (без НДС).
3.1.2. За выполнение работ по пункту 1.1.3 – рублей (без НДС).
3.2. Оплата производится путем выплаты аванса в размере % от стоимости вида (этапа) работ указанных в п.3.1 настоящего договора.
3.3. Основанием для окончательной оплаты является подписанный с двух сторон акт сдачи-приемки работ.
3.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договорная цена изыскательской продукции и новые сроки выполнения работ уточняются сторонами в дополнительных соглашениях к договору.
3.5. Основанием для увеличения стоимости и/или сроков выполнения изыскательских работ могут быть обстоятельства непреодолимой силы.
4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
4.1.1. Рассматривать предложения и требования Исполнителя, связанные с организацией и производством, объемами и сроками выполнения изысканий, и в -дневный срок принимать по ним решения.
4.1.2. Передать Исполнителю все необходимые документы и исходные материалы, сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях необходимые для производства и окончательной сдачи работ (копии имеющихся топографических карт, инженерных планов, исполнительных схем, ситуационных планов, сведения о положении подземных инженерных коммуникаций).
4.1.3. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.
4.2. При выполнении работ по настоящему договору в счет договорной цены изыскательской продукции, предусмотренной в разделе 3 договора, Исполнитель обязуется:
4.2.1. В процессе изысканий в зависимости от результатов работ внести коррективы в программу работ, направленные на повышение достоверности и качества изысканий.
4.2.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя во время проведения изыскательских работ.
4.2.3. Передать Заказчику итоговую продукцию по результатам изыскательских работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).
4.2.4. При проведении изыскательских работ соблюдать требования СНиП и действующих нормативных актов Российской Федерации.
5.1. Результаты работ (услуг), а также перечень технической документации в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определены в договоре. Заказчику будут переданы следующие материалы:
5.1.1. Инженерно-топографический план участка.
5.2. В течение рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.4. Если по истечении срока, указанного в п.5.2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате.
5.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию.
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполнения всех работ, определенных условиями настоящего договора.
6.2. Исполнитель несет ответственность за действия и упущения привлекаемых им субподрядчиков и консультантов в той же степени, как за свои собственные.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору по причине экстремальных природных явлений, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые делают невозможным или значительно ограничивают действия любой из сторон по исполнению условий настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные ими.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более месяцев, то стороны принимают совместное решение о дальнейших действиях. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.
6.5. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, по которым стороны не могут достичь соглашения, решаются арбитражным судом в установленном порядке.
7.1. Любые изменения и дополнения содержания договора осуществляются только по письменному согласию сторон.
7.2. При необходимости внесения изменений и дополнений в содержание договора в период его действия сторонами составляется дополнительное соглашение.
7.3. Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию, оформленному в письменном виде.
7.4. В случае одностороннего расторжения договора сторона-инициатор обязана за дней до расторжения договора направить контрагенту письменное уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора.
7.5. При одностороннем расторжении Заказчиком договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом за дней и оплачивает по договорной цене Исполнителю объем фактически выполненных работ.
7.6. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.
7.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут отнести любые данные, предоставленные сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны.
9.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к договору.
9.2. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в действие.
9.3. Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.
9.4. В случае, если содержание какого-либо пункта договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов договора сохраняется.
Исполнитель
Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:
Исполнитель _________________
Заказчик _________________
Обратите внимание, что договор оказания услуг составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.
________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________ , действующей на основании _______________________________________________, с одной стороны, и гр. ________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________ , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
При плановой получается топографическая карта, но без учёта рельефа, т.е.
Топографическо-геодезические работы можно назвать одной из составляющих инженерных изысканий. Они могут выполняться как на местности, так и камерально, посредством обработки данных топосъемки.
По договору с компанией генподрядчик с помощью сторонних специалистов выполнил ряд подготовительных работ.
Впоследствии налоговый орган некоторым из участников отказал в возмещении НДС, ссылаясь на то, что их услуги не охватываются условиями договора подряда о цене.
758 ГК РФ). Проектные и изыскательские работы предшествуют осуществлению строительства и позволяют на основе геологических, гидрологических и иных исследований предполагаемой строительной площадки подготовить проектно-сметную документацию.
Основания для выполнения кадастровых работ Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения
«. 01.09.2014 года между Управлением по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской области (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Титан» (подрядчик) заключен государственный контракт N 45, по условиям которого подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение горизонтальной топографической съемки земельных участков, подготовку схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) территории, кадастровые работы и сопровождение процедуры кадастрового учета для нужд заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить указанные на условиях настоящего контракта.
Путеводитель по судебной практике.
Получается это далеко не всегда, как следует из решения, принятого Арбитражным судом Северо-Западного округа.
В арбитражный суд обратилась организация с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю о взыскании стоимости выполненных им работ по договору подряда и неустойки.
Типовой договор на проведение съемок на объектах метрополитена
Договор
г. Москва «___» _______ 20__ г.
2.2. Предоставить утвержденный список участников съемок.
2.3.Оплатить Исполнителю оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
2.4. При проведении съемок соблюдать Правила пользования метрополитеном и требования сотрудников метрополитена, связанные с обеспечением безопасности проведения съемок.
2.5. В случае причинения ущерба сооружениям и оборудованию Исполнителя при проведении съемок возместить его в полном объеме.
2.6. Обеспечить удаление с объектов метрополитена оборудования до __ час. __ мин. 20__ г.
2.7. Принять меры по обеспечению общественного порядка при проведении съемок с привлечением сотрудников Управления милиции на Московском метрополитене.
2.8. По окончанию съёмок в течение 5 дней подписать и передать Исполнителю акт приема-передачи работ.
3. Обязательства Исполнителя
Исполнитель обязуется:
3.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий и предоставить Заказчику возможность провести съемку в/на ________, __ ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
3.2. Назначить ответственного за организацию съемок.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов.
4.1. Стороны оценивают стоимость оказываемых Исполнителем услуг по настоящему договору в сумме _______ рублей __ копеек, включая НДС 18% - _______ рублей __ копеек.
4.3. Оплата производится Заказчиком согласно выставленному счету, путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя в срок до __ ____ 20__ г.
4.4. Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в п. 9 договора. Любые изменения в платежных реквизитах в течение срока действия договора оформляются дополнительным соглашением сторон.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством.
5.2. За несвоевременное освобождение объектов метрополитена, на которых проводится съемка, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 15 % от суммы договора. Факт несвоевременного освобождения объектов метрополитена, на которых проводится съемка, фиксируется двусторонним актом.
5.3. В случае отказа Заказчика от съемок после подписания настоящего договора и производства оплаты, средства, перечисленные на счет Исполнителя, возврату не подлежат.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами обязательств по договору.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров.
7.2. Если переговоры по спорным вопросам не дают результата, решение споров осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации .
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по данному договору, если такое частичное или полное невыполнение обязательств было установлено форс-мажорными обстоятельствами.
8.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, т. е. чрезвычайное событие, вредные последствия которого не могли быть предотвращены какой-либо из Сторон. К таким событиям относятся стихийные бедствия (например, землетрясения, наводнения, ураганы и пр.), общественные явления (например, война, забастовка и т. д.).
8.3. В случае возникновения обстоятельств, оговоренных в п. 8.1, пострадавшая сторона обязана незамедлительно, в течение 3-х рабочих дней с того момента, когда ей стало известно о данных обстоятельствах, информировать об этом другую сторону. Извещение об этом, заверенное соответствующими государственными органами, должно быть одновременно отправлено в форме факса (телекса, телеграммы) и заказного письма. В извещении должна содержаться информация о форс-мажорных обстоятельствах и об их влиянии на дальнейшее выполнение обязательств по договору. Пострадавшая сторона должна сделать все возможное для сведения к минимуму дальнейших последствий форс-мажорных обстоятельств.
8.4. Если пострадавшая сторона не высылает или задерживает извещение, предусмотренное п. 8.3, она должна возместить другой стороне убытки, связанные с задержкой или непредставлением данного уведомления.
8.5. В случае, описанном в п. 8.1, сроки выполнения обязательств по договору увеличиваются на период времени, соответствующий срокам задержки, вызванной возникновением форс-мажорных обстоятельств.
8.6. В случае, если стороны совместно определяют, что длительность сроков, наступивших форс-мажорных обстоятельств не позволяет выполнить взятые на себя обязательства или выполнение таких обязательств становится нецелесообразным, настоящий Договор расторгается с проведением взаиморасчетов между сторонами и оформлением соответствующих документов.
9. Адреса и реквизиты сторон
_________________ | _________________________________ |
Договор на выполнение геодезических и картографических работ
г. [место заключения договора] [число, месяц, год]
[Полное наименование заказчика], именуемый в дальнейшем `Заказчик`, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и
[полное наименование подрядчика], именуемое в дальнейшем `Подрядчик`, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые `Стороны`, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить геодезические и картографические работы специального (отраслевого) назначения: [вписать нужное:
Создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ;
Создание и ведение географических информационных систем специального назначения;
Создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов;
Геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах;
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по указанным направлениям] по объекту [название и иные идентифицирующие признаки объекта] в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика - его силами и средствами.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Начало срока выполнения работ - [вписать нужное].
Окончание срока выполнения работ - [вписать нужное].
2.2. Промежуточные сроки:
Срок завершения 1 этапа работ - [вписать нужное].
Срок завершения 2 этапа работ - [вписать нужное].
Срок завершения 3 этапа работ - [вписать нужное].
2.3. Готовая геодезическая и картографическая продукция, материалы и данные передаются Исполнителем Заказчику по Акту приема-передачи выполненных работ по истечение окончательного срока выполнения работ, предусмотренного настоящим договором.
3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Цена договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.3. Оплата работ производится поэтапно. Перед началом 1-го этапа работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере [вписать нужное] от стоимости работ. Окончательный расчет производится в течение [срок] после завершения 3-го этапа работ и подписания Сторонами акта выполненных работ.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и других исходных данных для выполнения геодезических и картографических работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика;
Передать Заказчику готовую геодезическую и картографическую продукцию, материалы и данные.
4.2. Подрядчик не вправе передавать данные, полученные в процессе выполнения работы, третьим лицам без согласия Заказчика.
4.3. Заказчик обязан:
Передать Подрядчику техническое задание на выполнение геодезических и картографических работ;
Оплатить работу Подрядчика, в порядке и в размере, предусмотренных настоящим договором.
4.4. Заказчик вправе:
Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором;
Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по оплате.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения конечного срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере [вписать нужное].
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.
5.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее изготовление геодезической и картографической продукции.
5.5. При обнаружении недостатков в геодезической и картографической продукции Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать ее, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
6.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [местонахождение арбитражного суда].
6.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.
7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Подрядчик Заказчик
[вписать нужное] [вписать нужное]
Подрядчик [вписать нужное] Заказчик [вписать нужное]
М. П. М. П.
Договор на геодезические работы
Г._________ "___" ___________ 2008 г.
Общество с ограниченной ответственностью "__________", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "___________", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора ___________, действующего па основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
выполнению топографо-геодезических работ для разрабатываемого проекта
планировки и проекта межевания территории площадью ___________ га,
расположенное по адресу: _______ .
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ (Цене договора), указанных в п.1.1. настоящего
Договора, в соответствии с протоколом согласования договорной цены
Заказчик составляет ___________, в том числе НДС 18% - ___________.
2.2. Оплата работ производится тремя этапами:
2.2.1. Первый платеж в размере ___________, и том числе НДС 18% -
___________, перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение 3
(Трех) банковских дней с момента подписания настоящего договора.
2.2.2. Второй платеж в размере ___________, и том числе НДС 18% -
___________, перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение 15
(Пятнадцати) банковских дней с момента подписания настоящего договора.
2.2.3. Окончательный расчет за выполненные Исполнителем работы, в
соответствии с условиями настоящего договора, осуществляется в
___________, и том числе НДС 18% - ___________, в течение 5 (Пяти)
банковских дней с даты двустороннего подписания Акта выполненных работ.
2.3. Все платежи производятся Заказчиком в рублях Российской Федерации в
безналичной форме на расчетный счет Исполнителя.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт
приемки-передачи выполненных работ и результаты работ:
- копии топографических планов с подземными сооружениями на лавсане – 1
экземпляр,
- светокопии топографических планов – 2 экземпляра на бумажном носителе,
- экспликация колодцев подземных сооружений – 2 экземпляра на бумажном
носителе
- копия топографического плана – 1 экземпляр в электронном виде.
3.2. Заказчик в течение 3 (Трех) дней со дня получения Акта и
документов, указанных п..3.1. настоящего договора, обязан рассмотреть
полученные документы и направить Исполнителю подписанный Акт выполненных
работ или мотивированный отказ от приемки результата работ.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, от подписания Акта
приемки-передачи выполненных работ сторонами в пятидневный срок
составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроком
их выполнения.
3.4. Исполнитель передает Заказчику счет-фактуру не позднее 5 (Пяти)
дней после выполнения работ в обмен на акт выполненных работ,
подписанный со стороны Заказчика.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Исполнитель
работ в установленные сроки не по вине Заказчика, Исполнитель
выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за
каждый день просрочки, но не более 10%.
4.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты работ в установленные сроки по
вине Заказчика, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере
0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10%.
Данное положение не применяется Сторонами к авансовому платежу.
4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возложенных
на них обязательств по настоящему Договору.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами до полного исполнения обязательств Сторонами.
5.2. Срок выполнения Исполнителем работ по настоящему договору
составляет 31 (Тридцать один) календарный дней и начинает течь с даты
поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя.
5.3. Изменение условий или прекращение Договора производится путем
подписания обеими Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Договору.
6. Порядок разрешения споров. Расторжение договора.
6.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с выполнением Сторонами
обязательств по настоящему Договору, Стороны постараются урегулировать
путем переговоров.
6.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров или
недостижении согласия между Сторонами споры решаются в Арбитражном суде
г. ___________ в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ.
6.3. Заказчик имеет право на расторжение Договора в одностороннем
порядке без обращения в Арбитражный суд в случае ненадлежащего
выполнения Подрядчиком своих обязанностей по Договору, ведущих к
просрочке выполнения работ. При расторжении Договора по данному
основанию Заказчик оплачивает Подрядчику, только выполненные и принятые
по Акту приемки-приемки выполненных работ.
6.4. Расторжение Договора производится путем направления письменного
уведомления о расторжении Договора с указанием причины (основания) и
даты расторжения Договора, которая может быть установлена не ранее чем
через 10 (Десять) календарных дней с момента получения данного
уведомления Подрядчиком.
6.5. В случае расторжения Договора в течение срока, указанного в п.5.2
настоящего Договора, Стороны проводят взаиморасчеты исходя из фактически
выполненных Подрядчиком работ на момент расторжения Договора. Стороны
оформляют соответствующий Акт, а Подрядчик в течение 3 (Трех) банковских
дней с даты подписания Сторонами данного Акта обязан возвратить
Заказчику денежные средства, полученные им по Договору, удержав часть
суммы пропорционально стоимости выполненной работы по Договору.
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении
информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе
выполнения работ по Договору, не открывать и не разглашать в общем или в
частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного
письменного согласия другой Стороны Договора.
7.2. Требования, изложенные в п.6.1 Договора, не распространяются на
случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных
организаций и органов в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.3. За незаконное разглашение третьим лицам или незаконное
использование конфиденциальных сведений, без письменного согласия ее
обладателя, виновная сторона несет ответственность в соответствии с
нормами Федерального закона РФ № 98-ФЗ от 29.07.04г. "О коммерческой
тайне" и действующего законодательства РФ.
7.4. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований,
изложенных в настоящем разделе Договора, подлежит полному возмещению
виновной Стороной
8. Прочие положения
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2.Все изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами
Дополнительным соглашением.
8.3. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
8.5. Настоящий Договор составлен на 2 (Двух) листах и подписан в 2
(Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.
9. Адреса и банковские реквизиты сторон
