г. Москва «__» ________201__г.
ОАО «________________» (сокращённое наименование - ОАО «________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ООО «_____________________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор на ремонт оборудования (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- ремонт _______________________ согласно Техническому заданию (Приложение к настоящему договору по оказанию услуг).
1.2. Срок выполнения работ с «__» ________201_г., по «__» ________201_г.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору на ремонт оборудования составляет ___________ (__________________________ тысяч) рублей, в т.ч. НДС ______ (_________________ тысяч) рублей __ коп.
2.2. Заказчик производит предоплату за указанные услуги в размере 100% от общей суммы настоящего договора на ремонт оборудования в течение десяти дней с момента заключения настоящего договора.
2.3. Установленная в договоре на ремонт оборудования стоимость и виды работ могут быть изменены при изменении цен и тарифов по письменному согласованию сторон.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Заказчика:
а) произвести необходимые технические действия для обеспечения безопасных ремонтных работ по настоящему договору на ремонт оборудования;
б) своевременно производить оплату согласно выставленным счетам Подрядчика;
в) обеспечить охрану ремонтируемой техники собственными или привлеченными силами.
3.2. Обязанности Подрядчика:
а) выполнять работу согласно требованиям технической документации;
б) обеспечить свободный проезд и проход на территорию Подрядчика обслуживающего персонала Заказчика согласно списку, согласованному с Подрядчиком.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о фактически выполненной работе.
4.2 Заказчик в течение десяти дней со дня получения акта о фактически выполненной работе по ремонту техники обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке работ или его мотивированный отказ.
4.3. В случае непредставления подписанного акта о приемке работ или мотивированного отказа о приемке работ в течение десяти дней со дня получения акта работа считается принятой Заказчиком.
4.4. В случае возникновения необходимости произвести виды дополнительного ремонта, Заказчик имеет право заявить о дополнительном виде ремонтных работ в письменном виде с последующим одобрением Подрядчика.
4.5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев при условии правильной эксплуатации и действует с момента приемки работ Заказчиком.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на ремонт оборудования услуг стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий договор на ремонт оборудования действует с момента подписания сторонами, до выполнения всех работ по настоящему договору.
6.2 Споры, возникающие при исполнении, расторжении настоящего договора на оказание услуг, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Все изменения и дополнения к договору на ремонт оборудования оформляются письменными соглашениями сторон.
Договор на диагностику и ремонт технологического оборудования прачечной
ООО "Иванов" , именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Петров" , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по диагностике и ремонту нижеперечисленного технологического оборудования прачечной:
Машина стиральная: ________________________;
Машина стиральная: ________________________;
Машина стиральная: ________________________;
Машина стиральная: ________________________;
2. Обязанности и права Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан выполнить работу в сроки, согласованные сторонами, а также устранять неисправности оборудования по заявкам Заказчика.
2.2. Исполнитель обязан, по получении от Заказчика сообщения об аварийном выходе оборудования из строя, произвести квалифицированную оценку причины аварии в течение 48 часов после уведомления, и приступить к ремонтным работам, с учетом п. 2.5. настоящего Договора.
2.3. При проведении работ на объекте Заказчика, Исполнитель обязан выполнять правила трудового распорядка и техники безопасности, действующие на предприятии Заказчика.
2.4. Исполнитель инструктирует представителя Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации техники.
2.5. При выполнении работ Исполнитель производит поставку запасных частей и материалов. Срок поставки запасных частей устанавливает завод-изготовитель.
3. Обязанности и права Заказчика
3.1. Заказчик обязан в срок и в надлежащем порядке, установленным настоящим Договором, принять и оплатить, выполненные Исполнителем, работы.
3.2. Заказчик ведет журнал по учету рабочего состояния оборудования и технического обслуживания, и представляет его Исполнителю для внесения записей о выполненных работах.
3.3. Заказчик обеспечивает необходимые технические требования для эксплуатации оборудования согласно нормам завода-изготовителя.
3.4. Техническое обслуживание и осмотр оборудования производиться Заказчиком, согласно требованиям завода-изготовителя, при необходимости по согласованию сторон, Исполнитель также может выполнять эти работы по заявке Заказчика.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ при разовом выезде на диагностику или регулировку оборудования составляет _______ (____________) руб.00 коп. за каждый вызов. НДС не облагается (основание__________________);
4.2. Заказчик осуществляет платежи, за выполненные работы, не позднее 10-го числа следующего месяца, путем перечисления суммы на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленной Исполнителем сметы-калькуляции, счета и акта выполненных работ.
4.3. Оплата работ по мелкому, среднему и капитальному ремонту оборудования, за запасные части, используемые для проведения работ, производится по 100% предоплате на основании сметы, счета и дефектного акта.
4.4. Все расчеты между сторонами производятся путем безналичных банковских переводов на счета, указанные в настоящем Договоре.
Датой платежа является дата проведения операций по списанию соответствующей суммы со счета плательщика для ее зачисления на счет получателя.
4.5. Стоимость работ по Договору может быть изменена только по соглашению сторон.
5. Гарантии
5.1. Исполнитель гарантирует работу узлов, деталей оборудования, ремонт которых Исполнитель производил, а так же установленных Исполнителем новых деталей и узлов на оборудовании. Срок гарантии 3 месяца со дня производства ремонтных работ, при условии эксплуатации оборудования, согласно требованиям завода - изготовителя.
5.2. В течение гарантийного срока эксплуатации Исполнитель обязуется производить замену вышедших из строя узлов и деталей в течение 5 дней с момента уведомления его Заказчиком о произошедшей поломке.
6. Ответственность
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней с момента получения претензии.
Основу сотрудничества в услугах по ремонту оборудования закрепляет соответствующий договор. Образец можно скачать бесплатно по прямой ссылке.
Известный факт, что ничего вечного не существует. Предметы материального мира имеют свойство портиться, выходить из строя, другим образом терять свое прямое предназначение. Различное техническое оборудование используемое в бизнесе, производстве, как правило, обслуживается специализированными учреждениями и их производителями. Основу сотрудничества в этом направлении закрепляют соответствующим контрактом. Образец договора на ремонт оборудования можно скачать по прямой ссылке на просматриваемой странице совершенно бесплатно.
Рассмотрим основные, существенные условия этого интересного соглашения. Необходимо отметить, что это двусторонний пакт, порождающий права и обязанности относительно ремонта конкретного оборудования. То есть, предметом сделки будет не оборудование, а услуги по его содержанию и ремонту. Таким образом, обсуждаемый договор является разновидностью подряда и содержит его фундаментальные компоненты. Стоит отличать правоотношения, связанные с договором по ремонту техники третьим лицом и восстановительные мероприятия, проводимые специалистом предприятия. В первом случае возникают гражданские отношения, во втором - трудовые.
г. Самара « ___ » _____________ 2012 г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» , именуемое далее «Заказчик», действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнения работ по ремонту бытовой техники для нужд ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» в объемах и по ценам, предусмотренным Расчетом стоимости работ (Приложение к настоящему договору).
1.2. Работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, выполняются по адресу нахождения Заказчика: 3. При невозможности проведения ремонтных работ на месте у Заказчика, ремонт осуществляется на базе специализированной мастерской Исполнителя. В случае необходимости проведения ремонта на базе мастерской Исполнителя, доставка оборудования в мастерскую Исполнителя и обратный его возврат по адресу Заказчика осуществляется силами и средствами Исполнителя.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с условиями настоящего договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая цена договора, определенная Расчетом стоимости работ (Приложение) составляет ___________________________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в т. ч. НДС / НДС не облагается.
2.2.Цена Договора полностью включает оплату всех расходов Исполнителя по настоящему договору.
2.3. Источник финансирования по настоящему договору - средства по обязательному медицинскому страхованию.
2.4. Оплата за выполненные Исполнителем работы по настоящему договору производится Заказчиком по факту полного завершения работ на основании счета (счета-фактуры) и акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления суммы, указанной в п.2.1., на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнить работы по настоящему договору в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения настоящего договора и сдать результаты работ Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию оборудования в соответствии с его технической документацией.
3.1.2. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение работ по настоящему договору.
3.1.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ по настоящему договору указания Заказчика и устранять по его требованию недостатки в выполненных работах.
3.1.4. Соблюдать нормы и правила техники безопасности , санитарно-эпидемиологического режима, противопожарной безопасности и правила внутреннего распорядка Заказчика при производстве работ и нести ответственность за их соблюдение.
3.1.5. Известить Заказчика о завершении работ и передать выполненные работы полномочному лицу Заказчика по акту сдачи-приемки.
3.1.6. Одновременно с передачей выполненных работ передать полномочному представителю Заказчика необходимые документы: акт сдачи-приемки выполненных работ, счет (счет-фактуру) на оплату.
3.1.7. Предоставить сертификаты/декларации соответствия требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации (а при необходимости также соответствия санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям), технические паспорта на использованные материалы и запасные части.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Вывести неисправное оборудование из эксплуатации и обеспечить его транспортировку в специально отведенное для ремонта помещение к моменту прибытия специалиста Исполнителя.
3.2.2. Принять завершенные работы по акту сдачи-приемки в порядке, предусмотренном положениями настоящего договора.
3.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Исполнителя к оборудованию для производства ремонтных работ. Назначить своего ответственного представителя за организацию проведения ремонтных работ, их контроль и приемку.
3.2.4. Обеспечить Исполнителя энергоресурсами (электроэнергией и водой), необходимыми для производства ремонтных работ.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Отказаться от выполнения требуемых Заказчиком дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором.
3.4 Заказчик вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых Исполнителем материалов и запасных частей.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ГАРАНТИИ.
4.1. Сдача результатов работ Исполнителем и приемка ее Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается обеими сторонами.
4.2. По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ и счет (счет-фактуру) на оплату.
4.3. Заказчик в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт о приемке работ или его мотивированный отказ.
4.4. В случае наличия мотивированного отказа и выявлении необходимости исправления, доработки выполненных работ, Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в течение 2-х (двух) календарных дней.
4.5. Качество новых деталей и запасных частей, используемых при ремонте, должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации, и подтверждается документами, содержащими сведения о наличии сертификата/декларации соответствия с указанием номера документа и органа, выдавшего сертификат/декларацию.
4.6. Гарантийный срок на выполненные и принятые работы устанавливается в 6 (шесть) месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в пределах гарантийного срока обнаруживаются дефекты, Исполнитель обязан их устранить за свой счет в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения дефектов. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.
4.7. Гарантия Исполнителя приостанавливается, если оборудование вышло из строя вследствие несоблюдения Заказчиком требований технической документации на оборудование.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков исполнения обязательств , предусмотренных настоящим договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,3 % от общей цены договора за каждый день просрочки.
5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2012 г.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в порядке, установленном действующим законодательством.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не предусмотренным положениями настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
7.2. При невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в арбитражный суд в порядке, установленным действующим законодательством РФ.
7.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.
7.4. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
7.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой из сторон).
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Приложение к договору №____ от _____________
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
работ по ремонту бытовой техники для нужд ГБУЗ «СОКГВВ»
Наименование работ/материалов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (руб.) | Сумма |
|
Ремонт ларя морозильного | |||||
прочистка системы хладагента | |||||
(виды работ) | |||||
Всего работ на сумму, руб.: | |||||
| |||||
ВСЕГО по разделу I, руб.: | |||||
Ремонт холодильника Орск | |||||
ремонт двери | |||||
(виды работ) | |||||
Всего работ на сумму, руб.: | |||||
(используемые з/части, материалы) | |||||
Всего материалов на сумму, руб.: | |||||
ВСЕГО по разделу II, руб.: | |||||
Ремонт ЖК-телевизора Elenberg | |||||
замена ШИМ-контроллера | |||||
(виды работ) | |||||
Всего работ на сумму, руб.: | |||||
(используемые з/части, материалы) | |||||
Всего материалов на сумму, руб.: | |||||
ВСЕГО по разделу III, руб.: | |||||
Ремонт телевизора GoldStar | |||||
замена микросхемы видеопроцессора | |||||
(виды работ) | |||||
Всего работ на сумму, руб.: | |||||
(используемые з/части, материалы) | |||||
Всего материалов на сумму, руб.: | |||||
ВСЕГО по разделу IV, руб.: | |||||
Ремонт весов электронных на 5 кг | |||||
замена катушки трансформатора | |||||
(виды работ) | |||||
Всего работ на сумму, руб.: | |||||
(используемые з/части, материалы) | |||||
Всего материалов на сумму, руб.: | |||||
ВСЕГО по разделу V, руб.: | |||||
Ремонт весов электронных на 100 кг | |||||
замена катушки трансформатора | |||||
(виды работ) | |||||
Всего работ на сумму, руб.: | |||||
(используемые з/части, материалы) | |||||
Всего материалов на сумму, руб.: | |||||
ВСЕГО по разделу VI, руб.: | |||||
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ, руб.: |
1.1. Заказчик сдает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту торговой техники, согласно прилагаемому к договору перечню. Объём работ, периодичность их выполнения определяется требованиями технической документации, разработанной заводами-изготовителями оборудования, а также другой документацией, разработанной Исполнителем на основании документации заводов-изготовителей.
1.2. Текущий, средний и капитальный ремонты производятся за дополнительную плату, что оформляется соответствующими документами.
1.3. В стоимость обслуживания не включается стоимость демонтажа и монтажа оборудования, стоимость замены изношенного оборудования: компрессоров, насосов, испарителей, электродвигателей, трубопроводов, силовых щитов, сменных механизмов универсальных приводов, ТЭНов и электроконфорок. Оборудование для замены предоставляется заказчиком.
1.4. Транспортировка оборудования в ремонт и из ремонта производится Заказчиком или Исполнителем за дополнительную плату. Заказчик предоставляет транспорт для обслуживания объектов Заказчика за пределами города. Оборудование, доставляемое в ремонт, должно быть очищено от грязи и находиться в укомплектованном виде.
1.5. Приёмка на обслуживание вновь смонтированного оборудования, снятие с обслуживания производится по письменному извещению Заказчика, на основании которого стороны вносят соответствующие изменения в приложению к договору (перечень оборудования).
2.1. Обеспечивает выполнение работ, предусмотренных настоящим договором.
2.2. Закрепляет за элетромеханиками для технического обслуживания оборудование согласно приложению к договору и устанавливает контроль за их работой.
2.3. Выполняет работы, предусмотренные п.1.1, п.1.2 в следующие сроки:
2.4. При проведении работ соблюдает правила техники безопасности и требования пожарной безопасности на объектах Заказчика.
2.5. Комплектует паспортом отремонтированное оборудование с указанием даты выпуска из ремонта, гарантийных обязательств и отметкой ОТК о приёме качества выполненного ремонта.Примечание: Заказчик, утерявший паспорт на отремонтированное оборудование, лишается права на бесплатный ремонт оборудования, вышедшего из строя в период гарантийного срока.
2.6. Производит консервацию оборудования предприятий, закрываемых на зимний период или на ремонт, или неиспользуемого Заказчиком по другим причинам и его расконсервацию с выполнением работ по инструкции о консервации по согласованным с Заказчиком графикам с оплатой по договорным ценам.
2.7. Составляет аварийные акты, предписания Заказчику в случае нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования и техники безопасности, а также невыполнения строительных, изоляционных, сантехнических, электромонтажных и других работ, обеспечивающих работу оборудования в соответствии с эксплутационной документацией.
2.8. Осуществляет контроль за периодичностью поверки средств измерения и контрольно-измерительных приборов.
2.9. Предоставляет Заказчику для согласования и подписи аварийные акты, акты выполненных работ.
3.1. Обеспечивает эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями эксплутационной документации, правил охраны труда и промсанитарии.
3.2. Обеспечивает оборудование электроэнергией, водой, отводом в канализацию, вентиляцией и другими энергоресурсами. Предоставляет транспорт для обслуживания объектов, находящихся за пределами города.
3.3. Назначает приказом по предприятию лицо, ответственное за организацию правильной эксплуатации оборудования, которое обеспечивает допуск к работе на оборудовании только лиц, прошедших обучение по программе техминимума и инструктаж по технике безопасности.
3.4. Осуществляет техническое обслуживание оборудования при использовании и непрерывный контроль за его техническим состоянием, в том числе:
3.5. При выходе оборудования из строя во время его ремонта при устранении последствий отказа принимает меры к сохранению продуктов от порчи.
3.6. Обеспечивает выполнение работ, необходимых для соблюдения требований эксплутационной документации при использовании оборудования.
3.7. Измерение сопротивления изоляции электропроводов и защитного заземления (зануления) оборудования в соответствии с правилами электробезопасности.
3.8. Общестроительные, электромонтажные, сантехнические, вентиляционные и теплоизоляционные работы.
3.9. Восстановление поврежденных лакокрасочных покрытий, изоляции и конструкций стационарных холодильных камер, охлаждаемых емкостей и оборудования, для которого капитальный ремонт эксплутационной документацией не предусмотрен.
3.10. Замену ламп освещения, стекол прилавков, витрин и доукомплектование оборудования полками, решетками, ограждениями, поддонами и др. деталями, которые были утрачены владельцем оборудования в процессе его эксплуатации.
4.1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования оплачиваются по договорным ценам согласно Приложению №1 к договору.
4.2. В случае увеличения стоимости запасных частей и материалов, а также удорожания услуг и тарифов, увеличения транспортных расходов, Исполнитель периодически производит соответствующую корректировку цены технического обслуживания и ремонта с последующей информацией Заказчика.
4.3. Заказчик производит расчеты с Исполнителем за каждый месяц в 1-й декаде текущего месяца.
4.4. Расчеты за работы по техническому обслуживанию производятся путем выставления Исполнителем в Банк платежных требований с приложением подписанных Заказчиком документов. Работы по капитальному и среднему ремонту оборудования, также замена оборудования (п.1.4 настоящего договора) оплачиваются по предоплате согласно счетов Исполнителя.
5.1. При просрочке платежей по вине Заказчика за выполненные работы, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере % суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.2. За необоснованный полный или частичный отказ, а также за уклонение от оплаты услуг при других формах расчетов Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере % суммы, от оплаты которой он отказался.
5.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере стоимости обслуживания за время простоя оборудования.
6.1. Договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами и действует до «» года.
6.2. При отсутствии взаимных претензий, стороны могут пролонгировать договор на новый срок.
6.3. В случае нежелания продлить договор на новый срок, стороны письменно информируют партнера по договору за месяц до истечения срока действия договора.
6.4. В процессе исполнения договора, при попытке его расторжения, сторона предупреждает об этом другую сторону не менее чем за месяца в письменной форме. Во взаимоотношениях сторон, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
Исполнитель
Заказчик
